Marchés publics

Département(s) de publication : 33 Annonce No : 24-56571 MAPA Avis de marché Section 1 - Identification de l'acheteur Correspondant : GLEYZE Jean-Luc Président du Conseil départemental Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Conseil Départemental de la Gironde Adresse : Esplanade Charles de Gaulle, CS 71223 33074 Bordeaux Coordonnées : Téléphone : 0556993333 Courriel : dgar-d2asj-scp@gironde.fr Adresse internet : http://www.gironde.fr Adresse internet du profil d'acheteur : https://marches-publics.gironde.fr/ Section 3 - Description du marché Mission BIM Management dans le cadre du projet de construction du Laboratoire Départemental d'Analyse de la Gironde Section 4 - Caractéristiques du marché L'acheteur accepte des variantes du modèle : non Caractéristiques principales : Le présent marché est exécutoire à compter de sa date de notification jusqu'à réception des prestations à réaliser. La tranche ferme sera affermie en même temps que la notification du marché. La Tranche optionnelle 1 pour la phase Exécution du projet jusqu'aux AOR pourra être affermie par ordre de service, au plus tard 2 mois avant la fin de la tranche ferme. La Tranche optionnelle 2 pour la réalisation du jumeau numérique pourra être affermie par ordre de service, au plus tard 2 mois avant la fin de la tranche optionnelle 1 Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : Tranche Ferme : Phase conception 24 mois Tranche Optionnelle 1 : Phase réalisation 24 mois Tranche Optionnelle 2 : Phase GPA 12 mois Section 5 - Durée du marché ou délai d'exécution 60 mois à compter de la notification du marché Section 6 - Conditions relative au marché Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : Le paiement des prestations sera déclenché dès validation du service fait par l'acheteur. Le paiement s'effectuera suivant les règles de la comptabilité publique dans le délai global de paiement de 30 jours à compter de la date de réception de la facture. Tout retard de paiement dans le délai fixé donnera lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui fixé par la réglementation en vigueur ainsi qu'à une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dont le montant est fixé par voie réglementaire Forme juridique que devra revêtir le groupement d'entrepreneurs, de fournisseurs ou de prestataires de services : La forme du groupement n'est pas imposée par l'acheteur public. Les opérateurs économiques peuvent librement se présenter sous la forme d'un groupement conjoint ou solidaire et le préciseront dans l'article « Contractant » du cahier des charges. Dans le cas où le titulaire du présent marché public est un groupement conjoint, le mandataire du groupement est solidaire pour l'exécution du marché de chacun des membres du groupement Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature en complément de celles faites en français : fr Section 7 - Critères d'attribution Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération : 60% Valeur technique 40% Prix Section 9 - Conditions de délai Date limite de réception des offres : 2024-06-07T16:00:00 Délai minimum de validité des offres : 120 jours Section 10 - Autres renseignements Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 2024-0211 Renseignements complémentaires : Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée. Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur https://www.marches-publics.info Code NUTS : FRI12 Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels : Documents payant : NON Modalités d'ouverture des offres : Date: 10 juin 2024 Lieu :Personnes autorisées à assister à l'ouverture des offres : NON Marché périodique : NON Calendrier prévisionnel de publication des prochains avis :Le marché s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds communautaires : NON Références du ou des projet(s) et / ou programme(s) :Les personnes morales sont tenues d'indiquer les noms et qualifications professionnelles des membres du personnel chargés de la prestation : OUI Marchés réservés : NON L'execution du marché est soumise à d'autres conditions particulières : NONLa prestation est réservée à une profession particulière : Non Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Bordeaux, 9 rue Tastet, BP 947 33063 Bordeaux Tél : 0556993800 Fax : 0556243903Mel : greffe.ta-bordeaux@juradm.fr Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours : Référé précontractuel possible jusqu'à la signature du contrat. Référé contractuel devant la juridiction administrative saisie au plus tard le 31ème jour suivant la publication de l'avis d'attribution OU référé contractuel après la signature du contrat. Recours en contestation de validité du contrat dans un délai de 2 mois à compter des mesures de publicité appropriées de l'attribution du marché (en vertu de l'arrêt du CE du 04/04/2014, Département Tarn et Garonne, n°358994) Pièces de l'offre : -Le cahier des charges et ses annexes établis selon le modèle joint. Ce document sera éventuellement accompagné des demandes d'acceptation des sous-traitants, et d'agrément des conditions de paiement, par les sous-traitants désignés au marché. -La décomposition du prix global et forfaitaire complétée. -Le mémoire technique, sous forme de cadre de réponse comprenant : *Le descriptif exhaustif et argumenté de la mission de BIM management au cours du projet; *Les Conditions de mise en oeuvre du processus BIM à chaque étape du projet. Critères de jugement des offres : *Valeur technique : 60% -Sous-critère 1 (30%) : Le descriptif exhaustif et argumenté de la mission de BIM management au cours du projet; -Sous-critère 2 (30%) : Les Conditions de mise en oeuvre du processus BIM à chaque étape du projet. *Prix : 40% Section 11 - Adresses complémentaires Renseignements complémentaires : Plateforme Aws via le module correspondance