Marchés publics

AVIS COMPLÉMENTAIRE D'APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE (suite à un nombre insuffisant de candidature) 1 - Identification de l'organisme qui passe le marché Commune de Pointe-Noire Place de la Liberté 97116 Pointe-Noire 2- Mode de passation adoptée Appel de candidatures en vue d'un appel d'offres restreint en application de l'article 33 du code des marchés publics 3-Objet du marché Travaux de réhabilitation de la piscine communale de Pointe-Noire - Lieu d'exécution : Les Plaines - Nombre de lots : Lot n° 1 - Travaux de bâtiment et de VRD - Caractéristiques principales Construction de nouveaux pédiluves et d'une pataugeoire Réhabilitation des cabines de déshabillage Revêtement de sols des plages Déplacement du bâtiment tribunes et remplacement de la clôture 4 - Personne à contacter pour tous renseignements complémentaires Monsieur le Directeur du Service Technique Communal de Pointe-Noire Tel 05-90-98-79-67 ou 05-90-98-1968 Fax : 05-90-98-23-30 Le lundi, mardi et jeudi de 7 h 30 à 12 h 30 et de 14h à 17h Le mercredi et vendredi de 7h30 à 13h 5- Délai d'exécution Le délai d'exécution est de 9 (neuf) mois y compris la période de préparation de chantier 6 - Formes juridiques d'attribution du marché Les marchés pourront être passés • soit par lots séparés • soit à l'entreprise générale • soit en groupement d'entreprises conjointes 7-Pièces à fournir Le dossier de candidature comportera les pièces suivantes (articles 45 du CMP) • Lettre de candidature modèle DC4 • Déclaration du candidat DC5 et 6 ainsi que les documents à joindre dont il est fait mention Attestation sur l'honneur du candidat indiquant qu'il n'a pas fait l'objet au cours des 5 dernières années, d'une condamnation inscrite au bulletin n°2 du casier judiciaire pour les infractions visées aux articles L324-9, L324-10, L341-6, Li 25-1 et Li 25-3 du code du travail • Si le candidat est en redressement judiciaire, la copie du ou des jugements prononcés à cet effet • La déclaration que le candidat ne fait pas l'objet d'une interdiction de concou- rir • Les documents ou attestations figurant à l'article R324.4 du code du travail • La liste des références de l'entreprise pour les travaux de même nature indiquant le montant et l'importance des travaux réalisés, et ce pour les 5 dernières années, avec certificat de capacité délivré par le maître d'ouvrage • Une note précisant les moyens que le candidat envisage de mobiliser pour l'exécution des travaux • La liste des moyens en personne et matériel • L'extrait de l'inscription du registre du commerce et des sociétés (K ou Kbis) Une déclaration sur l'honneur datée et signée et les certificats que le candidat a satisfait aux obligations fiscales et sociales (articles 46 du CMP) 8- Critères de jugement des candidatures Outre la candidature conforme, les critères de jugement des candidatures seront les suivants (par ordre de priorité décroissante) La qualité des références récentes pour des chantiers similaires fournies avec le dossier de candidature L'adéquation des moyens que l'entreprise envisage de mobiliser appréciée notamment d'après la note indiquée au 8.8 ci-dessus 9 - Renseignements d'ordre administratifs ou techniques Administratif : Direction des Services Techniques Tel :05-90-98-19-67 ou 05-90-98-1 968 Fax : 05-90-98-23-30 Techniques : Bureau d'ingénierie Générale (BIG) Monsieur Yves BENARD Tel :05-90-91-01-52 Fax : 05-90-8942-75 10- Lieu de réception des candidatures Les candidatures seront adressées par lettre recommandée avec accusé de réception ou déposées contre récépissé à l'adresse suivante Mairie de Pointe-Noire Direction des Services Techniques Hôtel de ville - Place de Liberté 97116 Pointe-Noire Les candidatures seront présentées sous double enveloppe. L'enveloppe extérieure portera la mention» Travaux de réhabilitation de la piscine communale A n'ouvrir qu'en commission d'appel d'offres L'enveloppe intérieure contiendra les pièces justificatives Les dossiers seront entièrement rédigés en français 11 - Date limite de réception des offres : le 21 avril 2006 à 12 heures 12- Date d'envoi du présent avis à la publication :le 31 mars 2006 Le Maire, E DESPLAN 1391/61