Marchés publics

AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE Nom et adresse officiels de l'organisme achetear: SEMAG (Société d'Economie Mixte d'Aménagement de la Guadeloape) agissant en tant que concessionnaire de la ville de SAINTE -ROSE. Personne responsable du marché :SEMAG BP 2879 BOISRIPEAUX CC 97182 ABYMES CEDEX, tél.: 0590.93.23.90, Fax: 0590.93.23.46, courriel:r.galas©semag.fr. Objet du marché: Travaux VRD de la Boucan SAINTE ROSE TRANCHE 1 - PHASE 2 Type de marché de travaux: Exécution Lieux d'exécution: LA BOUCAN 97115 SAINTE ROSE Durée du marché ou délai d'exécution : 12 mois à compter de la notification du marché. Date prévisionnelle de commencement des travaux: décembre 2006. Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les règlement le maître d'ouvrage se libérera des sommes dues aux entreprises par chèques bancaires sur présentation de décomptes mensuels. Conditions de participation: Critères de sélection des candidatures: le prix des prestations Capacités financières: Références professionnelles: Garantie et valeurs techniques. Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat: - Déclaration sur l'honneur prévu aux articles 45 et 46 du code des marchés publics: - Celles fixées dans le règlement de consultation. - Lettre de candidature DC4 - Déclaration du candidat DC 5 F - Déclaration du candidat DC 5 E  - Extrait K ou Kbis - Etat annuel des certificats reçus - Attestation de non-condamnation pour infraction au code du travail. - Attestation sur l'honneur du candidat indiquant qu'il n'a pas fait l'objet, au cours des 5 dernières années, d'une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour les infractions visées aux articles L 324-9, L324-10, L.324-6, L 125- 1, L125-3 du code du travail. - Attestation d'assurance - Si l'entreprise est en redressement judiciaire, la copie du (ou des) jugement (s) prononcé (s) à cet effet. - Références des prestations similaires de moins de trois ans. Critères d'attribution: Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés cidessous (par ordre de priorité décroissant): • prix des prestations garanties techniques et financières. - références professionnelles - valeurs techniques Type de procédure : Appel d'offres restreint Date de limite de réception des candidatures: 4 décembre 2006 à 12h00 Date d'envoi à la publication : 24 octobre 2006 Délai minimum de validité des offres : 3 mois à compter de la date limite de réception des offres. Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus: INFRA PLUS. Correspondant : Victor SEGNIS, rue Ferdinand FOREST Z.I. de Jarry 97122 BAIE MAHAULT, tél.: 0590 26 86 22, fax: 0590 26 93 73. Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus : SEMAG (Société d'Economie Mixte d'Aménagement de la Guadeloupe). Correspondant : M. Rosaire GALAS SEMAG B.P 2879 BOISRIPEAUX CC 97182 ABYMES CEDEX, Tél : 0590.93.23.90, fax : 0590.93.23.46 courriel: r.galas©semag.fr. Adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées : SEMAG (Société d'Economie Mixte d'Aménagement de la Guadeloupe) BP 2879 BOISRIPEAUX CC 97182 ABYMES CEDEX, Tél : 0590.93.23.90, Fax: 0590 93 23 46 courriel : r.galas©semag.fr. Le directeur général Jean-Luc EDWIGE G10526