Marchés publics

COMMUNAUTE DE COMMUNES DE MARIE-GALANTE REALISATION DES TRAVAUX DE VIABILISATION DE LA ZONE D'ACTIVITÉ DE GRANDE-ANSE 1. POUVOIR ADJUDICATEUR : Communauté de Communes de Marie-Galante, Tivoli, annexe de la salle des fêtes, 91112 Grand-Bourg. Tél: 0590 97 83 58 - Fax: 0590 97 71 61. Représentant du pouvoir adjudicateur : Monsieur le Président. 2. PROCEDURE : Marché de travaux à passer selon la procédure de l'appel d'offres ouvert articles 33, 57, 58, 59 du Code des Marchés Publics. 3. OBJET DE LA CONSULTATION : - Intitulé du marché réalisation des travaux de viabilisation de la zone d'activité de Grande-Anse - marché attribué à entreprise unique ou groupement conjoint, - Marché divisé en cinq lots : lot 1 : terrassement, voirie, génie civil, espaces verts, lot 2 : revêtements bitumineux, lot 3 : électricité, téléphone, éclairage public, lot 4 : assainissement, eaux pluviales, alimentation en eau potable, lot 5 : clôture, mobilier urbain, signalétique. - Possibilité de soumissionner pour un ou plusieurs lots, - Acceptation des variantes, - Délai d'exécution : 9 mois. 4. JUSTIFICATIFS A PRODUIRE PAR LES CANDIDATS : - Lettre de candidature, - Déclaration du candidat, - Si le candidat est en redressement judiciaire, copie du ou des jugements prononcés à cet effet - Une déclaration sur l'honneur dûment datée et signée parle candidat pour justifier : • qu'il a satisfait aux obligations fiscales et sociales, • qu'il n'a pas fait l'objet d'une interdiction de concourir, • qu'il n'a pas fait l'objet au cours des cinq dernières années, d'une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour des infractions visées aux articles L324-9, L324-10, L341-6, L125-1 et L125-3 du Code du travail. - Attestation d'assurance décennale et responsabilité civile, - Les moyens humains et matériels de l'entreprise - Principales références récentes de l'entreprise concernant des travaux similaires. 5. DATE LIMITE DE RECEPTION DES OFFRES : Vendredi 19 janvier 2007 avant 12 heures. 6. DOCUMENTS ET INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES : - Auprès de la personne responsable du marché : même adresse qu'au point 1 - Auprès de la maîtrise d'oeuvre : Cabinet d'architecture Véronique PHALENTE 7, Village de la Loge, 97110 POINTE-A-PITRE Tél: 0590 21 19 82 - Fax: 0590 91 70 74. 7. RETRAIT DU DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES : Le DCE est à retirer à CHRONOPLAN, 21 rue Ferdinand FOREST 97122 BAlE-MAHAULT - Tél: 0590 26 69 72 - Fax: 0590 26 60 61. Il sera remis contre paiement des frais de reprographie d'un montant de 70 Euros par dossier, par chèque établi à l'ordre du trésor public. 8. CRITERES DU CHOIX DES OFFRES : Classées selon l'ordre de priorité ci-après : 1 - Valeur technique des prestations, 2 - Le prix des prestations, 3 - Le délai d'exécution, 4 - La valeur de respect environnemental. 9. ADRESSE OU LES OFFRES DOIVENT ÊTRE TRANSMISES : Les plis contenant les offres seront envoyés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remis contre récépissé à l'attention de Monsieur le Président de la Communauté des Communes, à l'adresse citée au 1, avec la mention : « Appel d'offres pour la réalisation des travaux de viabilisation de la zone d'activité de Grande-Anse ". " Ne pas l'ouvrir avant la séance d'ouverture des plis ". 10. DATE D'ENVOI DE L'AVIS À LA PUBLICATION : Vendredi 15 décembre 2006. Le Président, Harry SELBONNE G12440