Marchés publics

AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE MARCHE DE TRAVAUX SELON LA PROCEDURE ADAPTEE 1 Identification de organisme qui passe le marché CONSEIL GENERAL de la Martinique Direction Générale des Services Techniques et Economiques Direction des Bâtiments et Collèges Service Chargé des Opérations Spécifiques et Urgentes Immeuble SGBA - rue de la liberté 97200 FORT-DE-FRANCE Téléphone 05965984 52 / Télécopie 05 96598457 2. Procédure de passation Muché à procédure adaptée en application de l'article 28 du code des marchés publics. 3. Objet du marché: Mise en place de deux salles de classe modulaires au collège de Sainte Anne. 4. Caractéristiques Principales Marché de travaux ordinaire, 5. Lieu d'exécution : Collège SAINTE ANNE 14 avenue Nelson MANDELA Ville de SAINTE ANNE. (MARTINIQUE). 6. Délai d'exécution: Ne doit pas dépasser: * 1 0 jours pour le lot 1 *5 jours pour le lot 2 -30 jours pour le lot 3 Nota : Le délai compte à partir de la date de notification 7. Modalités d'attribution du marché: Les soumissionnaires peuvent présenter une offre, soit en qualité de candidats individuels, soit en qualité de membres d'un ou de plusieurs groupements. Ils ne peuvent donc pas cumuler les deux qualités. Le marché ne pourra être attribué à un groupement que sous a forme de groupement solidaire. 8. Allotissement: décomposition en trois lots - Lot N°01 : Ouvrages bétonnés - Lot N°02 Raccordements électriques courant fort et faible - Lot N°03 Construction de bâtiments préfabriqués modulaires, 9. Critères de sélection des candidatures et de jugement des offres. Les critères de sélection des candidatures sont les suivants Garanties et capacités techniques et financières References professionnelles Les critères de Jugement des offres, par ordre décroissant d'importance sont les suivants: Le prix des prestations 40 % Le délai prévisionnel d'exécution des prestations 30% La valeur technique: 30% - Qualité des matériaux, des procédés techniques, de la méthode de travail, l'organisation matérielle du chantier, les mesures d'hygiène et de sécurité, les modalités de réduction des nuisances et l'engagement sur le nettoyage du chantier. 10. Lieu où l'on peut télécharger le dossier de consultation Sur le site internet du Conseil Général:wwwcgste.mq Idem paragraphe 1 11. Date limite de réception des offres: Les offres devront parvenir pour le 17 novembre 2006à 12 h 00 au plus tard. Toute offre parvenue après ces date et heure ne sera pas prise en compte. Les plis contenant les offres seront transmis sous pli cacheté par lettre postale ou remis sur place à: Idem paragraphe 1 L'enveloppe portera la mention : NE PAS OUVRIR Offre pour : Mise en place de deux salles de classe modulaires au collège de Sainte-Anne, Lot n° »  12. Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : Art 45 du code des marchés publics 1) Capacités techniques, professionnelles et financières et éventuellement renseignements sur le savoir-taire en matière de protection de l'environnement. 2) Si le candidat eaten redressement judiciaire, la copie du su des jugements prononcés à cet effet. 3) Une déclaration sur l'honneur, dûment datée et signée par le candidat, pour justifier * qu'il a satisfait aux obligations fiscales et sociales * Qu'il n'a pas tait l'objet d'une interdiction de concourir * Qu'il n'a pas tait l'objet, au cours des cinq dernières années, d'une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour les infractions visées aux articles L 324-9, L324-i0, L 341-6, Li 25-1 et L 125-3 du code du travail 4 ) Conformément aux dispositions des articles L.323-1, L.323-8-2, L.323-8-5 du code du travail, les entreprises de plus de 20 salaries devront fournir - soit une déclaration annuelle relative aux emplois de personnes handicapées par rapport à l'ensemble des effectifs existants, - soit une déclaration indiquant l'acquittement d'une contribution au «tonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés. 13. Délai de validité des offres : 90 jours 14. Leu renseignements d'ordre adminivtrahf et/ ou technique peuvent être obtenus auprès de: Idem paragraphe 1 Contact Téléphone :05965941 64ou069641 03 93 / Télécopie :0596598457. 15. Autres renseignements * Les dossiers devront être rédigés-en langue française * Modalités de paiement et de financement Le délsi global de paiement est de 45 jours Cette opération sera financée sur le budget du Conseil Général Ce marché est couvert par l'accord sur les marchés publics 16. Date d'envoi de l'avis: 31 Octobre 2006. M11049