Marchés publics

- VILLE DE SAINT-JOSEPH DÉPARTEMENT DE LA MARTINIQUE Mairie de Saint-Joseph AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE Identification de l'organisme qui passe le marché: Ville de Saint-Joseph Rue de la République 97212 SAINT-JOSEPH .mairie-saintjoseph.marco-web.f r Objet: Marché n° 2006/26 - Modernisation et extension du Cimetière communal Procédure: Procédure adaptée - Article 28 du CMP Caractéristiques principales: - Marché de travaux - 2 lots: - Lot n° 1: Construction d'un funérarium - Lot n°2: Construction d'un columbarium - Durée estimée des travaux: 4 mois - Début des travaux: A compter de la date fixée par l'ordre de service prescrivant de commencer l'exécution des travaux - Lieu (x) d'exécution: Voir CCATP - Nomenclature CPV: 45 215 400-1 - Travaux de construction de bâtiment Cimetière - Variantes acceptées - Justificatifs à produire quant aux qualités et capacités du candidat: Voir CCATF - Critères de jugement des candidatures: Garanties et capacités techniques et financières: références professionnelles - Critères de jugement des offres: Valeur technique - Pondération: 40%/ Prix des prestations - Pondération: 35%/ Délai d'exécution Pondération: 25% Date limite de remise des offres: Le 12 Janvier 2007 à 12 heures Durée de validité des offres: 120 jours Lieu de retrait et de dépôt des dossiers: Service des Marches Publics Rue de la République 97212 Saint-Joseph Tél,:0596574733/Fax: 0596576004 Date d'envoi à la publication: 21 DECEMBRE 2006. Le Maire, A. JEANNE-ROSE M12379