Marchés publics

AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE Marché de travaux Nom et adresse officiels du Maître d'ouvrage : Ministère de l'Éducation Nationale de Enseignement Supérieur et de la Recherche. Pouvoir adjudicateur : M. le Recteur de l'Académie de la Guadeloupe Rectorat de la Guadeloupe Boulevard de l'Union BP 480 97183 Abymes Cedex. Type de marché de travaux : Exécution. Objet du marché : Construction du Bâtiment dédié à l'Enseignement, aux Travaux Pratiques et aux Services Communs d'Information et d'orientation Universitaire sur le Campus de Fouillole à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe). La présente consultation est lancée dans le prolongement de l'appel à concurrence du 26 janvier 2006 pour lequel les lots 1 (VRD) et 14 (Revêtement de sols et murs) ont été déclarés infructueux. L'opération est réalisée en lots séparés traités par marchés séparés. Cette nouvelle construction est constituée par un bâtiment en forme de L s'articulant autour d'un patio enterré recouvert par un caillebotis en résille métallique accessible, prolongeant le niveau de l'esplanade. Cette construction aura 5 niveaux : • Un rez-de-chaussée forum et 2 niveaux aériens avec une structure en charpente métallique contreventée par portique. L'ensemble sera enveloppé d'une résille métallique formant brise-soleil. • Deux niveaux " enterrés " en béton armé contreventé par voile. L'ouvrage est de classe parasismique D. Le mission confiée au maître d'oeuvre est une mission normalisée de maîtrise d'oeuvre avec visa des études d'exécution, conformément à la loi n°85-704 du 12 juillet 1985 modifiée, dite loi MOP et au décret n°93-1268 du 29 novembre 1993 précisant les modalités techniques d'exécution des éléments de mission de maîtrise d'oeuvre. Lieu d'exécution des travaux : Campus de Fouillole à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe). Classification CPV : Objet principal : 45 214 000-07. Mode de passation du marché : procédure adaptée définie aux articles 27-3 et 28 du code des marchés publics. Les variantes ne seront pas prises en considération. Possibilité de présenter une offre pour un lot ou plusieurs lots : Oui. Renseignements relatifs aux lots : Lot 1 : V.R.D.: Lot 14 : Revêtement de sols et murs. Délai d'exécution : 24 mois à compter de l'ordre de service à commencer les travaux. Conditions relatives au marché : Cautionnement et garanties exigés : Retenue de garantie de 5 % pouvant être remplacée par une garantie à premiere demande. Modalités essentielles de financement et de paiement : Contrat de plan Etat/Région 2000-2006 (Feder, Etat Ministère de l'Education Nationale et Région Guadeloupe). Avance forfaitaire conformément à l'article 87 du code des marchés publics. Délai de paiement : 45 jours conformément à l'article 98 du CMP. Forme juridique que devra revêtir le groupement d'entrepreneurs : Chaque lot fera l'objet d'un marché séparé. Toutefois les entreprises ou les groupements d'entreprises peuvent se porter candidates pour un ou plusieurs lots. Conformément à l'article 52 de CMP, la PRM dressera une liste des candidats invités à remettre une offre au vu des elements demandés dans les points suivants, et classés par ordre décroissant : 1) Situation juridique - références requises : • Lettre de candidature DC4 • Déclaration du candidat, imprimé DC5 ou - Déclaration sur l'honneur du candidat indiquant qu'il n'a pas fait l'objet, au cours des 5 dernières années d'une condamnation inscrite au bulletin numéro 2 du casier judiciaire pour les infractions visées aux articles L324-9, L324-10, L341-6, L125-1, L125-3 du Code du travail: - Déclaration sur l'honneur que le candidat n'a pas fait l'objet d'une interdiction de concourir: - Déclaration indiquant que le candidat ne tombe pas sous le coup d'une faillite personnele, liquidation judiciaire, condamnation à une peine d'exclusion des marchés publics ou interdiction légale. - Déclaration sur l'honneur que le candidat a satisfait à ses obligations fiscales et sociales. • La copie du ou des jugements prononces si le candidat est en redressement judiciaire: • Attestations d'assurance responsabilité civile et décennale en cours de validité. 2) Capacité économique et financière - références requises : • Le chiffre d'affaire des 3 dernières années: • La liste des moyens (techniques et humains) mis en oeuvre. 3) Capacité technique - références requises : • Une liste de référence de travaux similaires pendant les 5 dernières années et comportant la date de réalisation le montant et le maître d'ouvrage. Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le règlement de la consultation. Date limite de réception des candidatures : 15 février 2007 à 12h00. Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : D'ordre administratif : Rectorat de la Guadeloupe - SCOSU - bp 480 - 97183 Abymes cedex. Tél : 0590 21 64 87 - Fax : 0590 65 17 D'ordre technique, une demande écrite à : Architecte : M. Marc JALET (Agence Pile & Face) Residence Raphaël Cipolin n° 2122 - bat 114/Rue du Chemin Neuv - 97110 Pointe-à-Pitre - Tél : 0590 91 64 72 - Fax : 0590 83 26 01. Bureau d'études Technique : BETCI, M. Frédérique Forier Immeuble Ary Encelade Rue Ferdinand Forest BP 2133 97194 Jarry Cedex - Tél : 0590 38 0626 - Fax : 0590 26 77 95. Adresse à laquelle es candidatures doivent être envoyées : Rectorat de Guadeloupe Division des Affaires Financières Cellule des marchés publics Boulevard de l'Union - BP 480 97183 ABYMES CEDEX. L'enveloppe extérieure portera la mention suivante : Candidature pour le marché " Construction du bâtiment dédié à l'Enseignement, aux TP et aux SCUIO sur le Campus de Fouillole à Pointe-à-Pitre - Ne pas ouvrir avant la séance d'ouverture des plis ". Date d'envoi du présent avis : 24 janvier 2007. G01581