Marchés publics

DEPARTEMENT DE LA MARTINIQUE MAIRIE DE SAiNT-JOSEPH AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE Identification de l'organisme qui passe le marché VILLE DE SAINT-JOSEPH Rue de la République 97212 SAINT JOEPH .mairie-saintjosephmarco-web.fr Objet Marché n2007/02 - Construction d'un plateau sportif à la Cite Chapelle - Rivière Blanche Procédure Procédure adaptée, Article 28 du CMP 2006 Caractéristiques principales Marché de travaux comprenant 4 lots séparés Lot 1 Demolition / Gros oeuvre Lot 2 Réalisation d'un kiosque Lot 3 Revêtement et Equipements Lot 4 Electricité Durée maximum et estimative des travaux 6 mois à compter de l'envoi de l'ordre de service prescrivant au titulaire du lot concerne de commencer en premier les travaux lui incombant - Début estimé des travaux MAI 2007 Lieu d'exécution Lieudit Chapelle - Rivière Blanche - 97212 SAINT-JOSEPH Pas de variantes Justificatifs à produire quant aux qualités et capacités du candidat (DC4,DC5) - Lettre de candidature individuelle ou de groupement solidaire ou conjoint, avec ou sans habitation d'un mandataire - Identification de la personne ayant le pouvoir d'engager la société Copie du ou des jugements prononcés si le candidat est en redressement judiciaire - Déclarations sur l'honneur pour justifier que le candidat est en redressement judiciaire - Déclarations sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas mentionnés aux Articles 43, 44, 44-1 et 45 du Code des Marchés Publics et des Articles Bet 38 de l'Ordonnance n°2005-649 du 6 juin 2005 - Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les travaux des trois derniers exercices - Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels - Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels des trois dernières années - Liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années - Déclaration indiquant l'outillage, le materiel et l'équipement technique Contenu de l'offre à compléter, dater et signer -L'acte d'engagement (A. E.) - Le Cahier des clauses administratives particulières (CCAP) - Le Cahier des clauses techniques particulières (CCTP) -Le bordereau des prix Un mémoire technique contenant - une présentation des fournitures (type de matériaux, provenance, conformité aux normes) - un planning prévisionnel - un programme d'exécution des travaux - une analyse des contraintes et des difficultés techniques propres au chantier et une proposition de solutions - une attestation de conformité à la norme et aux prescriptions complémentaires de qualité fournie par l'utilisateur de la marque NF ou d'une marque équivalente - la preuve de la conformité de ses produits aux exigences spécifiées dans le CCTP -un certificat de conformité aux prescriptions des normes fourni par un organisme compétent pour les fournitures étrangères Critères de jugement des candidatures Garanties et capacitéés techniques et financières références professionnelles Critères de jugement des offres Prix Pondération 60 % / Délai d'exécution Pondérabon 40 % Modalités de financement Financement sur le budget de la commune à hauteur de 20 % le reste faisant l'objet d'un subventionnement FRAFU/Etat Date limite de remise des offres 16 AVRIL 2007 à 12 heures Durée de validité des offres 120 jours Lies de retrait et de dépôt des dossiers / Demande d'informations Service des Marchés Publics Rue de la République - 97212 SAINT-JOSEPH Tai :0596574733/Fax :0596576004 geraldine.alonzeau@mairie-stjoseph972.fr Date d'envoi à la publication 30 MARS 2007 Le Maire, A, JEANNE-ROSE M04064