Marchés publics

AVIS D'APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE Services 1 Entité adjudicatrice: Chambre de Commerce et d'industrie de la Martinique (CCIM) 50, rue Ernest Deproge, B,P. 478 97241 Fort-de-France Cedex Tél :0596552800/Fax :0596606668 hhttp://.martinique.marches.cci.fr Représentant de l'entité adjudicatrice Mr Claude POMPIERE, Président de la CCIM 2. Procédure de passation : Marché à procédure adaptée (articles 144-Ill, 146 et 168-II du Code des Marchés publics) 3. Type de marché de service : 12 service d'architecture 4, Objet du marché : Maîtrise d'oeuvre pour la construction d'un bâtiment à usage de commerces 5. Lieu d'exécution des travaux : Aéroport Martinique Aimé CESAIRE 6. Caractéristiques principales : Mission de maîtrise d'oeuvre pour la construction d'un bâtiment à usage de commerce de 1000 m2. Cette mission comprend : esquisses, avantprojet, projet assistance à marché de travaux, direction et exécution des travaux, assistance aux opérations de réception, ordonnancement, pilotage et coordination, 7. Délai d'exécution du marché: 8. Conditions relatives au marché: - Cautionnement et garanties exigées néant • Modalités de financement: Budget CCIM - Modalités de paiement Le délai de règlement est de 45 jours. 9. Justificatifs à produire: le dossier comprendra les renseignements suivants: - La lettre de candidature ou-DC4 en utilisant imprimé DC4 (version d'avril 2007) téléchargeable à http://www.minefi.gouv.fr Espace marchés publics - La déclaration du candidat ou DC5 en utilisant If mprimé DC5 (version d'avril 2007) téléchargeable à : http://www.minefi.gouv.fr Espace marchés publics ou un document comportant les mêmes informations - Un extrait K bis - La copie du jugement prononcé si le candidat est en redressement judiciaire - Attestations fiscales et sociales - Lettre d'intention et de motivation de l'équipe notamment l'intérêt porté à cette opération - Note présentant l'équipe et le rôle de chacun des membres ainsi que l'organisation proposés pour son fonctionnement, sa coordination interne et exécution des missions, - Références professionnelles et capacités techniques: - des certificats de qualifications professionnelles - Références des trois dernières années pour des constructions de bâtiments commerciaux ou autres (photos, plaquettes, montant opération, qualité du maître d'oeuvre dans l'opération) - Compétence de l'équipe et qualité des productions architecturales - Moyens consacrés à l'opération - Attestation de non condamnation pour infraction au code du travail - Référence des prestations similaires de moins de trois ans 10. Critères de sélection des candidatures: En vertu de l'article 52 du Code des Marchés Publics seront éliminés - les candidats qui n'auront pas fourni l'ensemble des déclarations, certificats ou attestations demandes dûment complétés,datés et signés - les candidats dont les capacités techniques et financières pour la réalisation du marché seront jugées insuffisunes, après analyse des différents documents fournis 11. Critères de jugement des offres 1. Valeur technique de offre 60 % sera appréciée au regard des éléments de la note détaillant l'organisation prévue en phase étude et en phase travaux, des moyens affectés à la mission et le délai des études. 2. Prix des prestations (40 %). 12. Date limite de réception des offres : 25 juin 2007 à 12h00 précises 13. Conditions de remise des offres: Sous enveloppe cachetés portant la mention: Marché de maîtrise d'oeuvre pour la construction d'un bâtiment à usage de commerce Ne pas ouvrir par le Service courrier " Les plis sont soit remis contre récépissé, soit expédiés es RAB auprès de: Cci de Martinique - Direction Administrative et financière - bureau des marchés 4ème étage ode 407 - 50 rue Emest Deproges 97200 fort-de-France. Les plis peuvent être remis - les lundi, mardi et jeudi de 8h00 à 13h00 et de 14h00 à 16h30 -les mercredi & vendredi de 8h00 à 13h00 Sauf le jour de la date limite de remise des offres où l'heure est 12h00 précises. 14. Conditions d'obtention des dossiers: - Les dossiers sont: - soit retirés auprès de : Direction Départementale de l'Équipement de la Martinique Subdivision des Bases Aériennes Aéroport Martinique Aimé CESAIRE 97232 Le Lamentin Tél: 0596 572020 / Fax: 059651 8949 - soit téléchargés sur le site http://www.martinique.marches.cci.fr 15. Autres informations - Les informations d'ordre administratif' et technique peuvent être obtenues auprès de: Direction Départementale de l'Équipement Subdivision des Bases Aériennes Aéroport Martinique Aimé CESAIRE 97232 Le Lamentin Tél:0596572020/Fax:059651 8949 Ou sur le site http://www.martinique.marches.cci.fr ou par courriel : marches@martinique.cci.fr Date d'envoi à la publication : 5 juin 2007. M06117