Marchés publics

AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE VILLE DES ABYMES - GUADELOUPE - MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX - APPEL A CANDIDATURES Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Ville des Abymes. Personne responsable du marché : M. le Maire des Abymes, Rue Achille René Boisneuf, 97139 Abymes Guadeloupe - Tél: 0590.93.80.96, télécopieur: 0590.93.80.83, courriel: cboucaud.aby©wanadoo.fr. Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs. Objet du marché : Réhabilitation des rues de le Cité du Général Delacroix en centre bourg de la ville des Abymes. Type de marché de travaux : Exécution. CPV : Objet pdncipal : 45233141-9. Lieu d'exécution : Abymes, 97139 Abymes. Code NUTS : FR910. L'avis implique un marché public. Caractéristiques principales : Il s'agit d'un marché de travaux, relatif à la réhabilitation des rues de la Cité du Général Delacroix en centre bourg de la des Abymes. Ces travaux consistent principalement en la reconstitution des revêtements de surface - trottoirs, parkings, placettes et couche de roulement de chaussées. Le marché s'exécutera après émission d'un ordre de service prescrivant le début des travaux/ Nature et étendue des travaux : Revêtement de rues : environ 2100 tonnes, Revêtement de trottoirs et petits ouvrages : environ 620 m3, Pose de bordures de trottoirs : environ 3300 ml, Pose de canalisations : environ 1030 ml. Options : Néant. Descriptions concernant les achats complémentaires : Il n'est pas prévu de prestations complémentaires. Variantes : OUI. Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics (AMP.). Prestations divisées en lots : Non. Durée du marché ou délai d'exécution : 2 mois maximum. Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : budget communal. Délai de paiement 45 jours. Avance forfaitaire prévue dans les conditions de l'article 87 du code. Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : la personne publique souhaite conclure le marché soit avec une entreprise générale, soit avec un groupement conjoint ayant désigné un mandataire commun et solidaire. L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières : Non. Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : Français. Unité monétaire utilisée : l'euro. Conditions de participation : Critères de sélection des candidatures : capacités financières, techniques et professionnel les. Situation juridique - références requises : - lettre de candidature (DC 4 ou équivalent): - déclaration du candidat (Dc5 ou équivalent) prenant en compte l'ensembles des déclarations sur l'honneur et des interdictions de soumissionner prévues à l'article 43 du code des marchés publics: - attestation d'assurance responsabilité civile et professionnelle. Capacité économique et financière - références requises : chiffre d'affaire global de l'entreprise des trois dernières années disponibles. Référence professionnelle et capacité technique - références requises : références pour des prestations similaires au cours des trois dernières années indiquant l'année, le montant la durée et le nom du maître d'ouvrage, les moyens humains et matériels de l'entreprise. La prestation n'est pas réservée à une profession particulière. Les personnes morales sont tenues d'indiquer les noms et qualifications professionnelles des membres du personnel chargé de la prestation. Marché réservé : non. Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : - Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire: - Déclaration sur l'honneur du candidat justfiant qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article 43 du code des marchés publics concernant les interdictions de soumissionner: - Déclaration concernant le respect de l'obligation d'emploi mentionnée à l'article L, 323-1 du code du travail: - Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles: - Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels: - Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années: - Présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonnes exécutions pour les travaux les plus importants: - Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature: - Si le candidat s'appuie sur d'autres opérateurs économiques pour présenter sa candidature, production pour chacun de ces opérateurs des mêmes documents qui sont exigés du candidat pour justifier de ses capacités professionnelles, techniques et financières et production d'un engagement écrit de chacun de ces opérateurs justifiant que le candidat dispose de leurs capacités pour l'exécution du marché: - DC 4 (Lettre de candidature et d'habilitation du mandataire par ses co-traitants, disponible à l'adresse suivante : http://www.minefi.gouv.fr, thème : marchés publics): - DC 5 (Déclaration du candidat, disponible à l'adresse suivante : http://www.minefi.gouv.fr, thème : marchés publics). Documents à produire dans tous les cas au stade de l'attribution du marché : - Pièces prévues aux articles R. 324-4 ou R. 324-7 du code du travail, - Attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant que le candidat a satisfait à ses obligations fiscales et sociales ou documents équivalents en cas de candidat étranger. Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération : - prix de la prestation : 60 %, - qualité technique des services 40 % (10% liste et qualification des agents), (10% liste des matériels mis à disposition), (20% organisation technique). Une enchère électronique ne sera pas effectuée. Type de procédure : Marché négocié et habilitation de l'article 35 du code des marchés publics. Délai minimum de validité des offres : 180 jours à compter de la date limite de réception des offres. Autres renseignements : Conditions de remise des candidatures les candidatures seront transmises sous plis cachetés contenant deux (2) enveloppes : enveloppe extérieure portera l'adresse et mentions suivantes : Monsieur le Sénateur-Maire - Hôtel de ville des ABYMES - Rue Achille René Boisneuf - 97139 ABYMES - " Candidature pour Réhabilitation des rues de la Cité du Général Delacroix en centre bourg de la ville des Abymes - ne pas ouvrir avant la séance d'ouverture des plis ". Les candidatures devront être remises contre récépissé au : Monsieur le Sénateur-Maire - Service courrier - Bureau 209 - Hôtel de ville des ABYMES - Rue Achille René Boisneuf - 97139 ABYMES, avant la date et heure indiquées OU, si elles sont envoyées par la Poste devront l'être à l'adresse susvisée, sous pli recommandé avec avis de réception postal et parvenir à destination avant ces mêmes date et heure limites. Les candidatures par voie électronique ne sont pas autorisées. Le présent marché a un caractère périodique : Non. Ce marché s'inscrit-il dans un projet : non. Programme financé par les fonds communautaires : Non. Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus : mairie des Abymes. Correspondant : Direction Générale des Services Techniques / Direction des Infrastructures / hôtel de Ville / Rue Achille René Boisneuf, 97139 Abymes Guadeloupe, Tél: 0590.89.86.47, télécopieur : 0590.89.86.48. Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus : maire des Abymes. Correspondant : Direction Générale des Services - Direction de la Commande Publique Marchés, Hotel de Ville - 2e étage - porte 220 - Rue Achille René Boisneuf, 97139 Abymes - Guadeloupe, Tél: 0590.93.80.96, télécopieur: 0590.93.80.28, courriel : ccornano.aby@wanadoo.fr. Adresse à laquelle les candidatures doivent être envoyées : Mairie des Abymes. Correspondant : Monsieur le Sénateur Maire - Service Courrier, Hôtel de Ville - 2e étage - porte 209 - Rue Achille René Boisneuf - 97139 Abymes - Guadeloupe, Tél: 0590.93.80.80 - télécopieur : 0590.93.80.83. Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif stade felix Eboué, 97100 Basse Terre, Tél: 0590.81.45.38, télécopieur : 05-90-81-96-70. Organe chargé des procédures de médiation : le comité consultatif de règlement amiable des litiges de marchés publics - tribunal Administratif de Bordeaux. Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours : référé pré-contractuel article L551-1 du code de la justice administrative avant la signature du marché. Recours en excès de pouvoir : 2 mois à compter de la notification de la décision de rejet de la candidature ou de l'offre. Date limite de réception des candidatures : 20 juin 2007 - 12H00. Date d'envoi du présent avis à la publication : 04 Juin 2007. G06342