Marchés publics

VILLE DU FRANÇOIS AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE Marché de Travaux TVX.07.DST.004 TRAVAUX DE REPRISE DU MUR DE SOUTENEMENT DU TERRAIN DE FOOT DE MANZO AU FRANÇOIS. I Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur Mairie du François. Correspondant Mr le Maire, Maurice ANTISTE place Charles De gaulle B.P. 3397240 Le François , Martinique, Tél. : 05-96-54-30-02, Fax 05-96-54 14-77, adresse internet http://www.ville-francois.fr. Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs. 2. Principale (s) Activité (s) du pouvoir adjudicateur Collectivité territoriale, 3. Objet du marché Travaux de reprise du mur de soutènement et de pare ballons du terrain de football situe au quartier Manzo. 4. Lieu d'exécution Ville du François, 97240 Le François. 5. Caractéristiques principales Le délai d'exécution des prestations sera apprécié au vu des informations portées à l'article 3.2 de l'Acte d'Engagement et des précisions relatives au programme d'exécution des ouvrages renseigné dans le PAQ. 6. Refus des variantes. Prestations divisées en lots : non. 7. Durée du marché ou délai d'exécution le délai global d'exécution (hors périodes de validation) ne saurait être supérieur à 2 mois et 10 jours. Les candidats sont invités à proposer un délai contractuel plus compétitif à défaut, le délai maximum de 2 mois et 10 jours sera retenu, 8. Date prévisionnelle de début des prestations (fournitures/services) Juillet 2007. 9. Cautionnement et garanties exigés oui. 10. Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent - financement public Ville du François (100 %) - paiement par virement sur présentation de décompte dans un délais global de 45 jours. 11. Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché en cas de groupement, la forme souhaitée par le pouvoir adjudicateur est un groupement solidaire. Si le groupement attributaire du marché est d'une forme différente, il se verra contraint d'assurer sa transformation pour se conformer au choix en cas d'attribution du marché, au choix du pouvoir adjudicateur. 12. L'exécution du marche est soumise a d'autres conditions particulières Les travaux de VRD sont répartis de la manière suivante TRAVAUX PREPARATOIRES - TERRASSEMENTS GENERAUX - OUVRAGES DE SOUTENEMENT 13. Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature Fançais. Unite monétaire utilisée l'euro. 14. Conditions de participation Se référer à l'article 4.1-2 du Règlement de la consultation. 15. Documents à produire dans tous les cas au stade de l'attribution du marché - Pièces prévues aux articles R. 324-4 ou R. 324-7 du Code du travail : - Attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant que le candidat a satisfait à ses obligations fiscales et sociales ou documents équivalents en cas de candidat étranger - DC7 ou documents équivalents en cas de candidat étranger (Etat annuel des certificats reçus, disponible à l'adresse suivante http://.minefi.gouv.fr, thème marchés publics) 16. Critères de sélection des candidatures capacités techniques, financières et professionnelles de l'opérateur économique. Critères d'attribution Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération. 1) Le prix des prestations 50 % 2) Le délai d'exécution 30 % 3) La valeur technique 20 %. 17. Type de procédure MAPA marché à procédure adaptée passé en application de l'article 28 du Code des Marchés Publics (Décret n°2006-975 du 1er août 2006). 18. Date limite de réception des offres : vendredi 29 juin 2007, à 12H00. 19. Délai minimum de validité des offres 60 jours à compter de la date limite de réception des offres. 20. Conditions de remise des offres ou des candidatures : Les plis (contenant les candidatures et les offres) sont transmis au Service Marchés Publics du pouvoir adjudicateur, soit - sous forme papier - ou sous la forme dématérialisée sur le site https://legademat.umanis.com/cesm/index.php ?ent= 13 Toutefois il n'est pas possible de combiner les deux formes de remises des candidatures. 21. Date d'envoi du présent avis à la publication 07 Juin 2007. 22. Adresse à laquelle les offres/ candidatures/ projets/ demandes de participation doivent être envoyés Commune du François. Correspondant Service Marchés Publics & Subventions, immeuble BDAF 1er étage Rue Homère CLEMENT, 97240 François Martinique, tél. 05-96-54-81-70, fax : 05-9654-89-97, courriel sresidant@ville-François.fr, adresse internet https://legademat.umanis.com/cesm/index.php ? ent = 13. 23. Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus: MAITRE D'OEUVRE : Bureau d'Etudes BEST, 46 Immeuble Panorama - 4ème étage, 97200 FORT-de-FRANCE, tél. : 05.96,6 1 6091, fax:05,96.61 53 88 •Le Représentant du Pouvoir Adjudicateur Le Maire, Maurice ANTISTE M06180