Marchés publics

DEPARTEMENT DE LA MARTINIQUE Mairie de Saint-Joseph AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE Identification de organisme qui passe le marché Ville de Saint-Joseph Rue de la République 97212 SAINT -JOSEPH .mairie-saintjoseph.marco-webtr Objet: Marché n°2007/17 - Modernisation et rénovation de courts de tennis Procédure : Procédure adaptée - Article 28 du CMP Caractéristiques principales - Marché de Travaux - Marché divisé en 2 lots séparés Lot n°1 : Rénovation de 2courts detennis à Belle-Etoile Lot n° 2: Rénovation dl court de tennis à Presqu'ile - Durée estimée des travaux: 4 mois - Début des travaux : A compter de la date fixée par l'ordre de service prescrivant de commencer l'exécution des travaux - Lieu(s) d'exécution : Voir Dossier de Consultation des Entreprises - Nomenclature CPV : 45212000-6 Travaux de construction de bâtiments destinés aux loisirs, aux sports, à la culture, à l'hébergement et de restaurants - Pas de variantes - Justificatifs a produire quant aux qualités et capacités du candidat: (DC4, DC5) : • Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire • Déclaration sur 'honneur pourjusiitiur que le candidat n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article 43 du CMP • Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures objet de marche, réalisées au cours des trois derniers exercices disponibles • Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années • Liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l' époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin • Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature • Déclaration appropriée de banques se preuve d'une assurance pour les risques professionnels - Contenu de l'offre: • Acte(s) d'engagement (A.E.) et annexes : à compléter et signé - 1 par lot • Cahier des clauses particulières (C.C.P.) à accepter sans aucune modification daté et signé • Cadrel estimatif quantitatif (CQE) dument complété et signé • Fiches techniques présentant les caractéristiques techniques des articles proposés ou catalogue suffisamment détaillé • Mémoire justificatif des dispositions et méthodologie que chaque candidat se propose d'adopter pour l'exécution des différents travaux qui peuvent lui être demanés dans le cadre du marché. Ce document comprendra toutes justif cations et observations de l'entreprise (matériaux, technologie, procédé utilisé...) - Critères de jugement des candidatures : Garanties et capacités techniques et financières références professionnelles - Critères de jugement des offres : Valeur technique - Pondération : 35 points / Prix des prestations - Pondération : 35 points / Délai d'exécution - Pondération :30 points Date limite de remise des offres : 30 JUILLET 2007 à 12 heures Durée de validité des offres: 120 jours Lieu de retrait et de dépôt des dossiers: Service des Marchés Publics Rue de la République 97212 Saint-Joseph Tél. : 05 96 57 47 33 / Fax : 05 96 57 60 04 Dated envoi à la publication : 11 JUIL. 2007 Le Maire, A JEANNE-ROSE M07228