Marchés publics

Avis d'appel public à la concurrence Nom et adresse de l'organisme acheteur MAIRIE D'ONET LE CHATEAU 12 Rue des Coquelicots - BP 5 12850 ONET LE CHATEAU Tél. 05 65 77 25 00 Courriel : mp@onet-le-chateau.fr Adresse Internet : https://www.onet-le-chateau.fr/ Adresse du profil acheteur : https://marchespublics-smica.safetender.com/ #/home Groupement de commandes : non Objet du marché : Marché de travaux pour la restauration des parements extérieurs (courtines, donjon, cour) et la restitution des circulations de la cour du Château d'Onet Village. Phase 1. pour le lot n°3-serrurerie suite à une déclaration sans suite pour motif intérêt général pour cause d'absence d'offre concurrente. Consultation C2024-23 Type de procédure : [Procédure adaptée](https://www.francemarches.com/fiches/procedure-adaptee-mapa). La présente consultation est passée dans le respect des dispositions des articles R. 2123-1, R. 2123-4 et R. 2123-5 du Code de la commande publique selon une procédure adaptée ouverte avec négociation éventuelle, librement définie par le pouvoir adjudicateur. Présentation des offres par catalogue électronique : interdite. Réduction du nombre de candidats : non ; Possibilité d'attribution sans négociation : oui Options : En vertu de l'article R2122-7 du Code de la commande publique, des marchés de travaux de prestations similaires pourront être passés dans la limite précisée au Code suscité avec l'entreprise titulaire. Type de marché : Travaux Renseignements relatifs aux lots : marché divisé en 3 lots avec tranches optionnelles lot n°3 serrurerie Marché de travaux, [CPV](https://www.francemarches.com/fiches/code-cpv)44316500-3, lieu d'exécution : Onet-le-Château : objet de la présente consultation Lot n°1 maçonnerie pierre de taille, et lot n°2 menuiserie bois Marché de travaux, CPV 45421000-4, sont en cours d'attribution La consultation comporte des tranches : oui. Voir règlement de la consultation. Délai d'exécution : délai global 20 mois, Les délais d'exécution des tranches sont les suivants : Tranche ferme 5 mois, Tranche optionnelle 1 : 10 mois, Tranche optionnelle 2 : 5 mois. La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché (si marché alloti, préciser pour chaque lot dans la description) : non Délai de validité des offres : 180 jours à compter de la date limite de remise des offres Date prévisionnelle de notification du marché : novembre 2024, date prévisionnelle de commencement des travaux : décembre 2024 L'acheteur n'exige pas la présentation de variantes. Les variantes doivent respecter les conditions de l'article 2.3 du règlement de consultation. Critère d'attribution : voir règlement de la consultation Visite facultative mais recommandée sur site : prendre contact avec les services techniques auprès de Monsieur Philippe LAUSSEL au 05.65.77.25.10 pour organiser une visite. Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Toulouse, 68 Rue Raymond IV, 31068, TOULOUSE CEDEX 07, F, Téléphone : (+ 33) 5 62 73 57 57, Courriel : greffe.ta-toulouse@juradm.fr , Adresse internet : http://toulouse.tribunal-administratif.fr Justificatifs à produire et pièces à remettre : voir le règlement de la consultation Date limite de remise des offres : 15/10/2024 12h00 Modalités de remise des offres : remise des offres uniquement par voie électronique. Voir règlement de la consultation. Date d'envoi du présent avis : 19/09/2024