Marchés publics

AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE MARCHE NEGOCIE VILLE DES ABYMES -GUADELOUPE - NOM ET ADRESSE OFFICIELS DE L'ORGANISME ACHETEUR .1 Nom de l'organisme VILLE DES ABYMES .2 Personne responsable du marché Monsieur le Sénateur-Maire .3 Adresse Rue Achille RENE-BOISNEUF .4 Code postal : 97139 .5 Ville ABYMES .6 Pays (astre que la France) Guadeloupe. .7 Téléphone 05.90.93.80.80, .8 Poste : 05.90.48.10.55. .9 Télécopieur : 05.90.93.80.83. II - OBJET DU MARCHE .1 Objet du marché : Restructuration du complexe sportif de Boisripeaux .2 Type de marché : Marché de travaux d'aménagement de bâtiment et de V.R.D, destinés à la pratique sportive .3 Classification CPV: Objet principal: III - MODALITES D'EXECUTION DU MARCHE .1 Lieu d'exécution et de livraison : Boisripeaux 97139 ABYMES IV - CARACTERISTIOUES PRINCIPALES DU MARCHE L'opération consiste à procéder à la restructuration du complexe sportif de Boisripeaux. Le programme des travaux est le suivant : la couverture du terrain de hand-ball, la refection du terrain de toot-ball et l'aménagement de l'entrée du complexe. Lot n° 1 bâtiment Principaux corps d'états concernés par les travaux : - Gros oeuvre - Charpente métallique! Couverture / Bardage - Serrurerie - Brise soleil - Electricité - Peinture - Revêtement de sol sportif - Equipements sportifs Lot n°2 VRD Principaux corps d'états concernés par les travaux - Terrassements - Allées piétonnes - Ouvrages divers - Assainissement eaux pluviales - Espaces verts - Marquage Les candidats peuvent répondre à un ou deux lots. Les candidats doivent répondre à l'ensemble des différents corps d'état constituant le lot considéré. Les candidats peuvent répondre soit en entreprise générale soit en groupement solidaire pour les lots constitués de différents corps d'état, V - PRESTATIONS DIVISEES EN LOTS .1 -Décomposition en lots: OUI VI - DUREE DU MARCHE OU DELAI D'EXECUTION Délai d'exécution des travaux Tous Corps d'Etat : 8 mois à compter de la notification de l'ordre de service, VII- CONDITIONS RELATIVES AU MARCHE Marché de travaux d'aménagement de bâtiment et de V.R.D, destinés à la pratique sportive « Restructuration du complexe sportif de Boisripeasx» réalisé par une entreprise générale ou des groupement d'entreprises solidaires avec un mandataire commun. Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : Fonds propres de la collectivité et subventions (Etat, Département) - Délai de paiement 45 jours. Les candidatures et les offres seront entièrement rédigées en langue française ainsi que les documents de présentation associés. Unité monétaire utilisée, l'Euro VIII - CONDITIONS DE PARTICIPATION Renseignements concernant la situation propre de l'entreprise générale ou de toutes les entreprises du groupement solidaire et renseignements et formalités nécessaires pour l'évaluations de la capacité économique, financière et technique minimale requise en vue de la sélection des candidatures (Application des articles 43,44, 45, 46 et 52 du code des marchés publics) .1 Critères de sélection des candidatures par ordre décroissant d'importance - Compétences professionnelles - Adéquation des moyens avec l'ouvrage à aménager: - Capacités économiques et financières des candidats : chiffres d'affaires annuels supérieurs 1 million d'euros - Intérêts et qualité des références présentées dans des domaines de complexité équivalente Le représentant du pouvoir adjudicateur dres- sera la liste des candidats admis a concourir, le minimum étant de 3 et le maximum de 5. .2 Situation juridique references requises - Lettre de candidature  - Imprime 004 (ou equivalent) - Declaration du candidat  - Imprimé DC5 (ou équivalent)  - montrant notamment ses moyens et références pour des prestations équivalentes et intégrant les declarations sur l'honneur prevues à l'article 45 du Code des Marchés Publics - Un extrait K-Bis délivré par le tribunal de commerce et datant de moins de 3 mois - Declaration sur l'honneur du candidat qu'il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales pour l'année 2006 - Déclaration sur l'honneur du candidat qu'il peut concourir aux marches publics : - Copie du ou des jugements prononces si le candidat est en redressement judiciaire - Attestation d'assurance RC et décennale en cours de validité. Le candidat retenu devra fournir dans les conditions prévues par le règlement de la consultation, les certificats délivres par les administrations compétentes pour justifier qu'il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales. .3 Capacite économique et financière - Chiffre d'affaires global réalise au cours des trois derniers exercices : - Chiffre d'affaires pour des prestations équivalentes réalisées au cours des cinq dernières années effectuées .4 Référence professionnelle et capacité technique - références requises Un dossier, moyens et références comprenant .a L'organisation de l'équipe - Désignation de la personne mandataire de l'entreprise générale ou du groupement soldaire - Répartition des compétences et rôle de chaque membre dans l'équipe : .b Les moyens de l'équipe, décomposés pour chacun de ses membres - Nom, raison sociale, forme juridique, capital, part de l'activité dans le domaine dans le chiffre d'affaires global depuis trois ans - Oualite et references du personnel - Moyens matériels, notamment engins du B.T.P: .c Une présentation des dernières réalisations des candidats (3 minimum), si possible dans un domaine comparable ou de complexité équivalente et toutes operations que les candidats jugeront représentatives de leur travail. Ce réalisations présentées, devront comprendre les indications sur la désignation de l'opération (année de realisation, durée, lieu, surfaces, coûts des travaux), le maitre d'oeuvre et le maître d'ouvrage avec coordonnées. .d Certificats de qualifications professionnelles correspondants à chaque corps d'Etat ou equivalents. Nombre minimal de candidats admis à présenter une offre 3, Nombre maximal de candidats admis a presenter une offre 5. IX - CRITERES D'ATTRIBUTION Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le Règlement dais Consultation. X -PROCEDURE Marché négocié en application des articles 34.35. 65 à 66 du code des marchés publics. XI - CONDITIONS DE DELAI Date limite de réception des candidatures Mardi 28 Août 2007 à 12 heures Délai minimum de validité des offres : 180 jours à compter de la date limite de réception des offres, XII - MODALITES DE REMISE DES CANDIDATURES Les candidatures peuvent être transmises par lettre recommandée avec accusé de reception ou déposées contre récépissé, et indique l'objet du marché, à l'adresse ci-dessous. Adresse à laquelle les candidatures doivent être envoyées : .1 Nom de l'organisme Ville des Abymes .2 Correspondant Service courrier .3 Adresse Hôtel de Vile 2eme étage, porte 209- rue Achille RENE-BOISNEUF .4 Code postal 97 139 .5 Ville ABYMES .6 Télephone 0590.93.80.80 .7 Télécopieur 0590.93.80.83 XIII - Adresses complémentaires Adresse auprès de laquelle des renseignements peuvent être obtenus D'ordre administratif .1 Nom de l'organisme Direction de la commande publique .2 Correspondant: Chantai BOUCAUD .3 Adresse : Hôte, de Ville - rue Achille REN E-BD IS N EUF .4 Code postal :97 139.5 Ville : ABYMES .6 Téléphone : 0590. 93.40.90 .7 Télécopieur :0590.93.40.89 D'ordre technique Equipe de maîtrise d'oeuvre .1 Nom de l'organisme : AGENCE ARCHITEXTURE .2 Correspondant : Max SOPHIYAIR-LANDAIS .3 Adresse : Centre commercial de Boisripeaux .4 Code postal : 97139.5 Ville: Abymes .6 Téléphone : 0590.898.863 .7 Télécopieur 0590.998 824 .1 BET,: B.E.T.C.I. .2 Correspondant: FORIER .3 Adresse : Immeuble Encelade rue Ferdinand Forest Z.I, de Jarry .4 Code postal : 97 122 .5 Vile : BAIE-MAHAULT .6 Telephone : 0590.380.626 .7 Télécopieur :0590.267.795 .1 Nom de l'organisme : Direction des Projets .2 Correspondants : Chantal RAUZDUEL ou Patrice VERSIN .3 Adresse : Centre commercial Le Pérou Petit Pérou .4 Code postal : 97 139 .5 Ville : ABYMES .6 Téléphone : 0590.481.055.7 Télécopieur :0590.481.051 XIV- DATE D'ENVOI DU PRESENT AVIS A LA PUBLICATION: Mardi 17 juillet 2007 G07456