Marchés publics
Tous les appels d’offres et attributions à portée de clic : créez, alertez, prospectez.
Alertes & plus : Recevez des alertes personnalisées sur les appels d’offre pertinant pour votre secteur
Listes personnalisées : Créez des listes sur mesure, en illimité… et toujours gratuites
Exportation des données : Exportez facilement le contenus de vos listes ou résultats de recherches
Veille sur-mesure : Consultez en continu les nouveaux marchés publiés et ne manquez aucune opportunité stratégique pour votre activité.
Annonces MAPA
16 151
Annonces d’autres sources
423 158
Annonces du JOUE
138 853
Annonces du BOAMP
237 696
-
Guadeloupe
> 90 000 €
Procédure ouverte - Type Inconnu
Publié :15/11/2007 (Il y a 19 ans)
Date limite de réponses : -
Tous les documents
Accès aux documents restreint
Vous devez disposer d'un abonnement "Standard" ou "Pro" pour accéder aux documents de cet appel d'offre.COMMUNE DE SAINT-FRANÇOIS AVIS D'APPEL D'OFFRES Maître de l'ouvrage Commune de Saint-François Mandataire de l'opération : SAMIDEG Angle des rues Jacquet et Saint-Surin BP 172 97180 SAINTE-ANNE Maître d'oeuvre : DAF Jardin Botanique 97109 BASSE TERRE Objet du marché : Programme de remise en état du réseau d'eau potable. Travaux de renforcement de la distribution au réservoir de MAY. LOT 1 : Canalisation LOT 2 : Construction et équipement d'un local de surpression Mode de passation et conditions de participation : Appel d'offres ouvert (cf. articles 33 et 57 du code des marchés publics) en entreprise générale ou en groupement d'entreprises solidaire avec un mandataire commun pouvant répondre pour un ou plusieurs lots. Date de débutée réalisation : Janvier 2007. Délai d'exécution : 4 mois maximum. Date limite de réception des offres : Mercredi 5 décembre 2007 à 12h00. Conditions de remise des offres : Les offres seront obligatoirement transmises sous pli cacheté portant la mention " Appel d'offres ouvert, Travaux de renforcement de le distribution au réservoir de May - N° DU LOT SOUMISSIONNE - SAINT-FRANÇOIS - Ne pas ouvrir " au service marché de la SAMIDEG, à l'adresse indiqué ci-dessus, contre récépissé ou par lettre recommandée avec AR. Modalités d'obtention des dossiers de consultation : Sont à retirer contre paiement des frais de reprographie chez : REPRO 3M, 29 Rue Ferdinand Forest - Jarry - 97 122 BAIE MAHAULT, Tel : 0590380380 / Fax : 0590.92.08.35 Critères de jugement des candidatures : 1) Conformité du dossier de candidature 2) Garantie financière 3) Garanties technique et professionnelle Critères de jugement des offres : 1) Valeur technique de l'offre (40%) 2) Montant de l'offre (30%) 3) Délais de réalisation (30%) Renseignements complémentaires : Demander à la SAMIDEG : Tél : 0590.88.93.96 - Fax : 0590.88.93.94 - mail : samideg@samideg.com Renseignements techniques : Demander à la DAF Guadeloupe - Tel : 0590.99.09.09 - Fax : 0590.99.09. 10 Date d'envoi de l'avis de publication : Le 12 novembre 2007. La SAMIDEG, Agissant au nom et pour le compte de la Commune de Saint-François G11600