Marchés publics

AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Ville des Abymes. Personne responsable du marché : M. le Maire des Abymes, Rue Achille René Boisneuf, 97139 Abymes Guadeloupe - Tel : 0590.93.80.96 - télécopieur : 0590.93.80.83, courriel : cboucaud.aby©wanadoo.fr. Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs. Objet du marché : Rénovation du service scolaire à l'hôtel de ville des Abymes. Type de marché de travaux : Bâtiment CPV: Objet principal : 4545100-5 Lieu d'exécution : Abymes, 97139 Abymes. Code NUTS: FR910. L'avis implique un marché public. Caractéristiques principales : il s'agit d'un marché de travaux de bâtiment consistant en la rénovation de bureaux et de locaux de travail situé en rez de chaussée de l'hôtel de ville. Ceux-ci concerneront divers corps d'état du domaine bâtiment et sont envisagés sur un délai de 2 mois. Le marché s'exécutera après émission d'ordres de service prescrivant le début des travaux, le montant et éventuellement leur consistance. nature et étendue des travaux : Démolition de cloisons légères Pose de cloisons légères (placoplâtre) Revêtement de sol (carrelage) Peintures Faux plafonds Menuiserie bois et aluminium Electricité Climatisation Options : Néant Descriptions concernant les achats complémentaires : Il n'est pas prévu de prestations complémentaires. Variantes : OUI Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics (A.M.P.). Prestations divisées en lots : Oui. Lot 1 : Tous corps d'état (démolition, cloisons, carrelage, peinture, faux plafond, menuiserie...) Lot 2 : Electricité Lot 3 : Climatisation Durée du marché ou délai d'exécution : 2 mois maximum. Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : budget communal Délai de paiement : 45 jours Avance forfaitaire prévue dans les conditions de l'article 87 du code. Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : pour chacun des lots, la personne publique souhaite conclure le marché soit avec des entreprises individuelles, soit avec des entreprises générales. L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières : Non. Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : Français. Unité monétaire utilisée : l'euro. Conditions de participation : Critères de sélection des candidatures : capacités financières, techniques et professionnelles. situation juridique - références requises : - lettre de candidature (DC 4 ou équivalent): - déclaration du candidat (Dc5 ou équivalent) prenant en compte l'ensemble des déclarations sur l'honneur et des interdictions de soumissionner prévues à l'article 43 du code des marchés publics: - attestation d'assurance responsabilité civile et professionnelle. Capacité économique et financière - références requises : chiffre d'affaire global de l'entreprise des trois dernières années disponibles. Référence professionnelle et capacité technique - références requises : références pour des prestations similaires au cours des trois dernières années indiquant l'année, le montant, la durée et le nom du maître d'ouvrage, les moyens humains et matériels de l'entreprise. La prestation n'est pas réservée à une profession particulière. Les personnes morales sont tenues d'indiquer les noms et qualifications professionnelles des membres du personnel chargé de la prestation. Marché réservé : non. Justifications à produire quant aux qualités et cppacités du candidat : - Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire: - Déclaration sur l'honneur du candidat justifiant qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article 43 du code des marchés publics concernant les interdictions de soumissionner: - Déclaration concernant le respect de l'obligation d'emploi mentionnée à l'article L. 323-1 d code du travail: - Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles: - Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels: - Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années: - Présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonnes exécutions pour les travaux les plus importants: - Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature: - DC 4 (Lettre de candidature et d'habilitation du mandataire par ses co-traitants, disponible à l'adresse suivante http://www.minefi.gouv.fr, thème : marchés publics): - DC 5 (Déclaration du candidat, disponible à l'adresse suivante : http://www.minefi.gouv.fr, thème : marchés publics). Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges. Une enchère électronique ne sera pas effectuée. Type de procédure : Marché à procédure adaptée en application de l'article 28 du code des marchés publics. Délai minimum de validité des offres : 180 jours à compter de la date limite de réception des offres. Autres renseignements : Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels : Les dossiers sont remis gratuitement aux candidats. Conditions de remise des offres ou des candidatures : Les modalités de remise des offres sont détaillées dans le dossier de consultation. Les offres par voie électronique ne sont pas autorisées. Date limite de réception des offres : Mardi 18 Décembre 2007 à 12 heures. Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels : Le dossier de consultation sera remis gratuitement aux candidats. Autres renseignements : Le présent marché a un caractère périodique : Non. Ce marché s'inscrit-il dans un projet / programme financé par les fonds communautaires : Non. Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus : mairie des Abymes. Correspondant : Direction Générale des Services Techniques/ Direction des Infrastructures, hôtel de Ville, Rue Achille René Boisneuf, 97139 Abymes Guadeloupe, Tel : 0590.89.86.47, télécopieur : 0590.89.86.48. Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus : mairie des Abymes. Correspondant : Direction Générale des Services - Direction de la Commande Publique Marchés, Hôtel de Ville - Rez-de-chaussée porte n°19 en face de à la conciergerie - Rue Achille René Boisneuf, 97139 Abymes Guadeloupe, Tél : 0590.93.40.91, télécopieur : 05 90 93.40.89, courriel : ccornano.aby@wanadoo.fr. Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : Mairie des Abymes. Correspondant : Direction Générale des Services - Direction de la Commande Publique - Marchés - Hôtel de Ville - Rez-de-chaussée - porte ri en face de la conciergerie.- Rue Achille René Boisneef, 97139 Abymes Guadeloupe, Tel : 0590 898647 , télécopieur : 0590.93.40.89, courriel : ccornano.aby©wanadoo.fr. Adresse à laquelle les offres/candidatures/demandes de participation doivent être envoyées : Mairie des Abymes. Correspondant : Monsieur le Sénateur Maire Service Courrier, Hôtel de Ville - 2e étage - porte 208 - Rue Achille René Boisneuf - 97139 Abymes - Guadeloupe, Tel : 0590-93.80.80, télécopieur : 0590.93.80.83 Instance chargée des procedures de recours : tribunal Administratif, stade felix Eboué, 97100 Basse Terre, Tel : 0590.81.45.38, télécopieur :05-90-81-96-70. Organe chargé des procédures de médiation : le comité consultatif de règlement amiable des litiges de marchés publics tribunal Administratif de Bordeaux. Précisons concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours : référé precontractuel article L551 -1 du code de la justice administrative, avant la signature du marché. Recours en excès de pouvoir: 2 mois à compter de la notification de la decision de rejet de la candidature ou de l'offre. Date d'envoi du présent avis à la publication : Mardi 27 Novembre 2007 G11639