Marchés publics

AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE MARCHE DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES N° PLO7.DST/008 MARCHE DE MAITRISE D'OEUVRE RELATIVE AUX TRAVAUX DE GROSSES REPARATIONS DU HALL DES SPORTS DU FRANÇOIS 1 Nom et adresse officiels de organisme acheteur MAIRIE DU FRANÇOIS Correspondant M. Le Maire, Place Charles De gaulle BP 33 - 97240 Le François Martinique, tél, 05-96-54-30-02, fax 0596-54-14-77, adresse Internet http://www.ville-françois.fr. Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs, 2. Objet du marché Marché de maîtrise d'oeuvre relatif aux travaux de grosses réparation du Hail des sports du François. 3. Consistance de la mission Les éléments de mission qui seront confiés à la maîtrise d'oeuvre sont - DIA, APS, APD, PRO, ACT, EXE, DET, AOR. 4. Type de procédure Marché à procédure adaptée (ARTICLES 28 et 74-II du CMP) 5. Délai d'exécution En phase conception (Dg, APS, APD, PRO, DCE, ACT) le délai global (hors périodes de validation) ne saurait être supérieur à 14 semaines. Le règlement permet toutefois aux candidats de proposer un délai d'exécution inférieur à ce délai plafond. L'examen du délai d'exécution constitue l'un des critères de jugement des offres. En phase travaux, le délai restera à définir en fonction des contraintes opérationnelles du site. 6. Modalités essentielles de financement et de paiement • financement public Ville du François (100%). • paiement par virement sur présentation de décompte dans un délai global de 45 jours. 7. Critères de sélection des candidatures Article 5.1 du RC. 8. Critères d'attribution du marché Article 5.2 du RC. 9. Conditions de participation Article 4.1.1 du RC. 10. Date limite de réception des offres Mardi 18 décembre 2007, à 12H00. 11. Délai minimum de validité des offres 60 jours. 12. Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français. Unité monétaire utilisée l'euro. 13. Adresse à laquelle les offres! candidatures doivent être envoyées ou remises contre récépissé Correspondant : Commune du François. Service Marchés Publics et Subventions. 1mm. BDAF. 1er étage. Rue Homère Clément. 97240 LE FRANÇOIS Martinique. Tél. 05.96,54,81 .70. Fax 05.96.54.89.97. Courriel sresidant@ville-francois.fr La transmission des offres par voie électronique est autorisée. Adresse internet https://www.marches-securises.fr/Identifiant Le-Francois_972_20071 129_02 14. Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus: Maître d'Ouvrage Commune du François. Correspondant Direction des Services Techniques. Z.A. TRIANON - 97240 Le François. Tél :05.96.542277/Fax :05.96.546299 Coarriel : edunon@ville-françois.fr Dossier téléchargeable à l'adresse Internet https:/!v.marches-uecuitses.fr!ldentifiant Le-Francois 972-20071129-02 15. Date d'envoi du présent avis à la publication : 29 novembre 2007. Le Représentant du Pouvoir Adjudicateur, Le Maire. Maurice ANTISTE M 12074