Marchés publics

AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE Marché à procédure adaptée 1 Identification de organisme qui passe le marché CONSEIL GENERAL de la Martinique Direction Générale des Services Techniques et Economiques Direction des Bâtiments et Collèges Service Entretien, Exploitation et Maintenance Bureau Entretien, et Maintenance des Collèges Immeuble SGBA- rue de la liberté 97200 FORT-DE-FRANCE Téléphone :0596596518 / Télécopie :05 96598457 2. Procédure de passation Marché à procédure adaptée en application de l'article 28 du code des marchés publics. 3. Objet du marché: Travaux d'aménagement des abords du collège Roger Castendet 4. Caractéristiques Principales Marché de travaux 5. Lieu d'exécution: COLLEGE DE FORT-DE-FRANCE : Roger CASTENDET (CORIDON) 6. Délai maximum des travaux 30 jours '7. Modalités d'attribution du marché: Les soumissionnaires peuvent présenter une offre, soit en qualité de candidats individuels, u soit en qualité de membres d'un ou de plusieurs groupements. Ils ne peuvent donc pas cumuler les deux qualités. Le marché ne pourra être attribue à un groupement que sous la forme de groupement solidaire. 8. Critères de sélection des candidatures et de jugement des offres Les critères de sélection des candidatures sont les suivants Garanties et capacités techniques et financières Références professionnelles Les critères de Jugement des offres, par ordre décroissant d'importance sont les suivants - Délai d'exécution 60% 2-Prix des prestations 40% 9. Lieu où l'on peut retirer les rapports de vérification du Bureau de Contrôles Idem paraqraphè I Tél, 0596 598593, Fax. :059663 71 64 Les dossiers seront remis gratuitement. 10. Date limite de réception des offres Les offres devront parvenir pour le 28 décembre 2007à 12h00. Toute offre parvenue après ces date et heure - ne sera pus prise en compte. Les plis contenant les offres seront transmis sous pli cacheté par lettre postale ou remis sur place à: Idem paragraphe 1 L'enveloppe portera la mention Consultation pour travaux d'aménagement des abords du college Roger Custendet» 11. Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat Art, 43, 44, 44-1 et 45 du CMP et 8 et 38 de l'ordonnance n' 2005-649 du 6 uin 2005 Leu candidats doivent utiliser es formulaires DC 4 (lettre de candidature) et DC 5 (déclaratien du candidat) pour présenter leur candidature. Ces documents sont disponibles gratuitement sur le site vvrvvminefi.gouv.fr 12. Délai de validité des offres 15 jours 13. Les renseignements d'ordre administratif et/ou technique peuvent être obtenus auprès de : Idem paragraphe 1 Monsieur Joseph GRANDISSON (Collèges de Fort-de-France) 05 96 59.85.87 Sur le site internet du Conseil Général rwviv.cgste.mq 14. Recouru Instance chargée des procédures de recours Tribunal administratif Immeuble Roy Camille Croix de Bellevue BP 683 97264 Fort-de-France mail: : qreffe.tu-fort-de-france@juradm.fr Tél 09.96.71.66.67 Fax :05.96.63.10.08 Introduction des recours Conformément à l'article R. 421-1 du code de justice administrative la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publicaton de lu décision attaquée . 15. Autres renseignements Les entreprises devront impérativement remettre une offre pur collège Les dossiers devront être rédigés en langue française Modalités de paiement et de financement Le délai global de paiement est de 45 jours Cette opération sera financée sur le budget du Conseil Général Ce marché n'est pas couvert par l'accord sur les marchés publics * Visite des lieux L'attention de l'entreprise est attirée sur le fait qu'il est impératif d'effectuer sur place une visite approfondie des lieux, de juger l'importance réelle des travaux à réaliser et des difficultés qu'il pourrait rencontrer. 16. Date d'envoi de l'avis Le 12décembre 2007 M12421