Marchés publics

VlLLE DU ROBERT AVIS D'APPEL PUBLIC ALA CONCURRENCE Nom et adresse officiels du pouvoir adjudicateur Commune du ROBERT Correspondant Monsieur le Maire Hôtel de Ville - Rue Vincent Allègre 97231 LE ROBERT Tél. 65.10.05- Télécopie :65.13.10 Mèl commande.publique@ville-le-robert.fr L'avis implique un marché public. Nature du marché Travaux Objet du marché Aménagement d'une portion de route avec caniveaux à sable blanc. Type de marché de travaux Execution CFV : 45233220-7 Mode passation : Procédure adaptée en ap- Plication de l'article 28 du Code des Marchés publics Lieu d'exécution Sable blanc - 97231 Le Robert Allotissement du marché Non Caractéristiques principales : Les travaux à réaliser comprennent Installation et signalisation du chantier Reprofilage de la voie (l : 420m) et du canal Coffrage, ferraillage et coulage de la voie et du canal Réalisation de caniveaux en L en béton armé Aménagement d'accès en béton armé Nettoyage et aménagement des abords, Variantes Non Délai d'exécution à reporter dans l'acte d'engagement. Conditions de participation - Justifications à produire quant aux qualités et capacités des candidats (articles 43, 44, 45 et 46 du CMP). - Lettre de candidature DC4 et habilitation du mandataire par ses co-traitants - Déclaration du candidat DC5 - Déclaration relative à la lutte contre le travail dissimulé DC6 - Etat annuel des certificats reçus DC7 - Attestations d'assurance de responsabilité civile professionnelle, décennale et biennale - Extrait Kbis - Pouvoir de la personne habilitée à engager la société - Renseignements permettant d'évaluer les capacités professionnelles, techniques et financières du candidat (compétences, références, moyens et chiffre d'affaire des 3 dernières années) Critères d'attribution Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés cidessous •Prix :5/10 :Valeur technique :3/10 Délai d'exécution :2/10 La valeur technique de l'offre s'appréciera au regard d'un mémoire technique fourni par les candidats et dans lequel ils décrivent les procédés, moyens d'intervention, les personnes ressources pour mener à bien leur mission. Date limite de réception des offres : le 28 décembre 2007 avant l2 h 00. Délai minimum de validité des offres 90 jours à compter de la date limite de réception des offres. Cautionnement et garanties exiges : Néant Modalité de financement Budget communal. Délai de paiement : Paiement par mandat administratif dans un délai de 45 jours à compter du dépôt de la facture. Forme juridique que devra revêtir le groupement d'entrepreneurs : entreprise unique et entrepreneurs groupés solidaires. Langue dans laquelle les offres doivent être rédigees.: Les candidatures et les offres seront entièrement rédigées en langue française ainsi que les documents de présentation associés. Unité monétaire : Euro Adresse de retrait du D. C. E et de remise des offres Secrétariat de la commande publique Hôtel de Vile - Rue Vincent Allègre 97231 Le ROBERT Tél. : 0596 65 10 05/Télécopie : 0596 65 13 @10 Mèl. : commande.publiqueville-le-robert.fr Le D.C.E. sera consultable et téléchargeable à l'adresse suivante : https://www.marches-securises.fr Adresse auprès de laquelle des renseignements peuvent être obtenus D'ordre administratif : Secrétariat de la commande publique (0596 65 10 05- Poste 108 ou 147) D'ordre technique : Service Electricité (0596 65 45 75) Conditions d'envoi et de remise des offres L'offre sera remise dans une enveloppe extérieure cachetée, qui contiendra deux enveloppes intérieures cachetées également. Enveloppe extérieure : le pli cacheté contiendra deux enveloppes intérieures et portera à l'exception de toute autre indication « Mise en conformité des installations électriques de l'Hôtel de Ville - Ne pas ouvrir avant séance «, Enveloppes intérieures la première enveloppe intérieure contiendra le dossier de candidature de l'entreprise (toutes les pièces administratives) - la seconde enveloppe intérieure contiendra l'offre (A. E, C. C. P). Ce pli doit contenir les pièces définies dans le présent avis et devra être remis contre récépissé ou, s'il est envoyé par la poste par pli recommandé avec avis de réception postal, parvenir à destination avant la date et l'heure limites de réception des offres indiquées sur le présent avis d'appel à concurrence et ce, à l'adresse suivante Monsieur le Maire de la Ville du Robert Service de la Commande publique Hôtel de ville - rue Vincent Allègre -97231 Le Robert Type de pouvoir adjudicateur et activité (s) principale (s) : Collectivité territoriale. Procédures de recours Instance chargée des procédures de recours Tribunal Administratif de Fort-de-France Croix de Bellevue - 97200 Fort-de-France, Tél. :0596 716 6 67 Introduction des recours Précisions concernant le (s) délai (s) d'introduction des recours Avant la conclusion du marché (référé précontractuel) article L551-1 du Code de Justice Administrative * Dans un délai de 2 mois à compter de la notification de la décision de rejet (autres recours) articles R421-1 et R421-3 du Code de Justice Administrative. Date d'envoi du présent avis adressé à la publication : le 17 décembre 2007. Le Pouvoir adjudicateur, Le Maire, Alfred MONTHIEUX M12550