Marchés publics

COMMUNE DE SAINT-FRANÇOIS AVIS DE MARCHÉ Maître de l'ouvrage Commune de SAINT-FRANÇOIS Mandataire de l'opération SAMIDEG Angle des rues Jacquet et Saint-Surin BP172 97 180 SAINTE-ANNE Objet du marché Marché de travaux Réfection de la route de Labarthe à Saint-François Mode de passation et conditions de participation Procédure adaptée (cf. article 26 du code des marchés publics) en entreprise unique ou en groupement d'entreprises avec mandataire commun Date de début de réalisation Immédiate Délai d'exécution 1mois maximum Date limite de réception des offres Le Vendredi 1er février 2008 à 12h00 Conditions de remise des offres Les offres seront obligatoirement transmises sous pli cacheté portant la mention '' Marché de travaux-Réfection de la route de Labarithe- SAINT-FRANÇOIS '' au service marché de la SAMIDEG, à l'adresse indiqué ci-dessus, contre récépissé ou par lettre recommandée avec AR. Modalités d'obtention des dossiers de consultation : Sont à demander par télécopie à la SAMIDEG Critères de jugement de la première enveloppe. 1) Conformité administrative du dossier de candidature 2) Garanties techniques et financières Critères de jugement des offres 1) Prix des prestations (40%) 2) Valeur Technique (30%) 3) Délais (30%) Renseignements complémentaires : Demander à la SAMIDEG Tel: 0590.88.93.96 Fax : 0590.88, 93.94 Date d'envoi de l'avis de publication Le 16 janvier 2008 La SAMIDEG, Agissant au nom et pour le compte de la Commune de Saint-François G01443