Marchés publics

AVIS DAPPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE Marché de travaux à procédure adaptée 1. Identification de l'organisme qui passe le marché CONSEIL GENERAL de la Martinique Direction Générale des Services Techniques et Economiques Direction des Bâtiments et Collèges Service Chargé des Opérations Spécifiques et Urgentes Immeuble Delgrès 4ème étage : escalier B 97 200 FORT-DE-FRANCE Téléphone :0596 59 65 18 Télécopie : 0596 59 84 57 Portable 0696 25 35 43 2. Procédure de passation Marché à procédure adaptée en application de l'article 28 du Code des Marchés Publics. 3. Objet du marché: Travaux de réhabilitation de la retenue d'eau du Golf des Trois - Ilets 4. Caractéristiques Principales Marché de travaux ordinaire 5. Lieu d'exécution: Golf TROIS-ILETS 6. Délai d'exécution Ne doit pas dépasser 2 MOIS 7. Modalités d'attribution du marché: Les soumissionnaires peuvent présenter une offre, soit en qualité de candidats individuels, soit en qualité de membres d'un ou de plusieurs groupements. Ils ne peuvent donc pas cumuler les deux qualités. Le marché ne pourra être attribué à un groupement que sous la forme de groupement solidaire. 8. Critères de sélection des candidatures et de jugement des offres Les critères de sélection des candidatures sont les suivants Garanties et capacités techniques et financières Références professionnelles Les critères de Jugement des offres sont les suivants Le prix des prestations 60% Le délai prévisionnel d'exécution 40% 9. Lieu où l'on peut retirer le dossier de consultation Les dossiers peuvent être téléchargés sur le site du Conseil général Cg972 ou http//www.cgste.mq/commande-publique dans la rubrique Marché à Procédure Adaptée CONSEIL GENERAL de la Martinique Idem paragraphe 1 Les dossiers seront remis gratuitement. 10. Date limite de réception des offres Les offres devront parvenir pour le 07 Février 2008 à 12h 00 au plus tard. Toute offre parvenue après ces date et heure ne sera pas prise en compte. Les plis contenant les offres seront transmis sous pli cacheté par lettre postale ou remis sur place à: Idem paragraphe 1 L'enveloppe portera la mention « Offre pour Travaux de réhabilitation de la retenue d'eau du Golf des TROIS-ILETS 11. Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat Article 45 du Code des Marchés Publics Les candidats doivent utiliser les formulaires DC 4 (lettre de candidature) et DC 5 (déclaration du candidat) pour présenter leur candidature. Ces documents sont disponibles sur le site www.minefi.gouv.fr 12. Délai de validité des offres 90 jours 13. Les renseignements d'ordre administratif et/ou technique peuvent être obtenus auprès de CONSEIL GENERAL de la Martinique Idem paragraphe 1 Gérard LOUISON ou Joseph BELLECHASSE Téléphone 05 96 59 65 18 ou portable 0696 25 35 43 / télécopie :0596 59 84 57 14 Recours Instance chargée des procédures de recours Tribunal administratif Immeuble Roy Camille Croix de Bellevue BP 683 97264 Fort-de-France mail : qreffe.ta-fort-de-france@juradm.fr Tél : 0596,71,66,67 Fax : 05.96.63.10.08 Introduction des recours Conformément à l'article R. 421-1 du Code de justice administrative la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée». 15. Autres renseignements * Les dossiers devront être rédigés en langue française • Modalités de paiement et de financement Le délai global de paiement est de 45 jours Cette opération sera financée sur le budget du Conseil Général Ce marché n'est pas couvert par l'Accord sur les Marchés Publics. 16. Date d'envoi 29 Janvier 2008 M02029