Marchés publics

AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE Marché de travaux selon la procédure adaptée 1. Identification de l'organisme qui passe le marché CONSEIL GENERAL de la Martinique Direction Générale des Services Techniques et Economiqaes Direction des Bâtiments et Collèges Service Chargé des Opérations Spécifiques et Urgentes Immeuble DELGRES 97 200 FORT-DE-FRANCE Téléphone :0596 71 10 57 ou 0696 24 01 17/ Télécopie : 0596 59 84 57 2. Procédure de passation : Marché à procédure adaptée en application de l'article 28 du Code des Marchés Publics. 3. Objet du marché Marché de Maîtrise d'oeuvre pour la construction d'une salle de restauration au collège de Tartenson. Mission complète 4. Estimation des travaux 700 000,00 Euros HT 5. Caractéristiques Principales Marché de maîtrise d'oeuvre 6. Lieu d'exécution Collège de TARTENSON 13 AVENUE SAINT JOHN PERSE 97200 FORT-DE-FRANCE MARTINIQUE 7, Délai d'exécution L'ensemble des études ( APS, APD, Remise PC, EXE, Remise DCE) ne doit pas dépasser 30 jours. Délai à préciser pour chacune de ses missions. 8. Modalités d'attribution du marché: Les soumissionnaires peuvent présenter une offre, soit en qualité de candidats individuels, soit en qualité de membres d'un ou de plusieurs groupements. Ils ne peuvent donc pas cumuler les deux qualités. Le marché ne pourra être attribué à un groupement que sous la forme de groupement solidaire, 9. Critères de sélection des candidatures et de jugement des offres Les critères de sélection des candidatures sont les suivants Garanties et capacités techniques et financières Références professionnelles Les critères de Jugement des offres, par ordre décroissant d'importance sont les suivants Le prix des prestations :60% Délai d'exécution 40% 10. Lieu où l'on peut télécharger le programme de consultation Sur les sites http://www.cg972.fr ou sur http://.cgste.mq 11. Date limite de réception des offres Les offres devront parvenir pour le 15 Février 2008 à 12h00 au plus tard. Toute offre parvenue après ces date et heure ne sera pas prise en compte. Les plis contenant les offres seront transmis sous pli cacheté par lettre postale ou remis sur place à: Idem paragraphe 1 Une enveloppe portera la mention : NE PAS OUVRIR « Offre pour : Marché de maîtrise d'oeuvre pour la construction d'une salle de restauration au collège de Tartenson. » 12. Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat: Leu candidats doivent utiliser les formulaires DC 4 (lettre de candidature) et DC 5 (déclaration du candidat) pour présenter leur candidature. Ces documents sont disponibles sur le site www .minefi.gouv.fr 13. Délai de validité des offres :90 jours 14. Les renseignements d'ordre administratif et! ou technique peuvent être obtenus auprès de: Idem paragraphe 1 Eddy ETILE Téléphone: 0596 71 10 57 ou 0696 24 01 17 !Télécopie :0596 59 84 57 15 Recours Instance chargée des procédures de recours Tribunal administratif Immeuble Roy Camille Croix de Bellevue BP 683 97264 Fort-de-France Mail : greffe.ta-fort-de-france@juradm.fr Tél : 05.96,71.66.67 Fax : 05.96.63.10.08 Introduction des recours Conformément à l'article R. 421-1 du Code de justice administrative la «juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de re- cours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée «. 16. Autres renseignements * Les dossiers devront être rédigés en langue française * Modalités de paiement et de financement Le délai global de paiement est de 45 jours Cette opération sera financée sur le budget du Conseil Général Ce marché n'est pas couvert par l'accord sur les marchés publics 17. Date d'envoi de l'avis: 30 Janvier 2008 M02034