Marchés publics

AVIS DE MARCHE Initial I. Identification de l'organisme qui passe le marché Nom de l'organisme acheteur: OPAC de Quimper-Cornouaille Informations d'adresse: 85 rue de Kergestin, 29334 QUIMPER CédexTéléphone: +33 298556000Courriel: opac@opac-cornouaille.fr URL profil d'acheteur: https://www.avispublicsdebretagne.com/ II. Description du marché Nature de marché: Marché de TravauxObjet du marché: RELANCE - 37 logements collectifs - Moulin des Landes - QUIMPERLieu d'exécution: , 29000 QUIMPER III. Caractéristiques principales Des variantes seront-elles prises en compte: ouiCaractéristiques principales: RELANCE - 37 logements collectifs - Moulin des Landes - QUIMPER IV. Renseignements relatifs aux lots Possibilité de présenter une offre pour: tous les lots1 - GROS OEUVRE2 - CHARPENTE3 - COUVERTURE ARDOISES - ZINC - ETANCHEITE4 - MENUISERIES EXTERIEURES ALUMINIUM5 - SERRURERIE6 - MENUISERIES INTERIEURES7 - CLOISONS DOUBLAGES PLAFONDS PLATRE8 - REVETEMENT DE SOLS9 - PEINTURE10 - CHAUFFAGE - VENTILATION - PLOMBERIE SANITAIRE11 - ELECTRICITE12 - TERRASSEMENT - VOIRIE13 - RESEAUX PROFONDS14 - RESEAUX SOUPLES15 - ESPACES VERTS VI. Conditions relatives au marché Cautionnement et garanties exigés (le cas échéant): Garantie de parfait achèvement (retenue de garantie de 5 % du montant initial du lot (taxes comprises))Unité monétaire utilisée, l'euro.Les candidatures et offres seront entièrement rédigées en langue française ainsi que les documents de présentation associés. VII. Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat Autres renseignements demandés: Situation juridique: - La lettre de candidature modèle [DC1](https://www.francemarches.com/fiches/dc1) ou D.U.M.E- La déclaration du candidat, modèle [DC2](https://www.francemarches.com/fiches/dc2) ou D.U.M.E, permettant l'évaluation des capacités professionnelles, techniques et financières du candidat- La copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire- Les Attestations sur l'honneur pour justifier :* Que le candidat n'entre pas dans le cas d'interdiction de soumissionner mentionnée aux Articles L.2141-1 à L.2141-14 du Code de la Commande Publique* Qu'il n'a fait l'objet d'aucune condamnation inscrite au bulletin N° 2 du casier judiciaire pour les infractions visées par le Code du Travail* Qu'il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales pour l'année précédant l'année de la consultation Capacité économique et financière: 1. Déclaration concernant le chiffre d'affaires global du candidat et, le cas échéant, le chiffre d'affaires du domaine d'activité faisant l'objet du marché public, portant au maximum sur les trois derniers exercices disponibles en fonction de la date de création de l'entreprise ou du début d'activité de l'opérateur économique, dans la mesure où les informations sur ces chiffres d'affaires sont disponibles. Capacité technique: 1. Une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, assortie d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, la date et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin. VIII. Type de procédure Type de procédure: [Procédure adaptée](https://www.francemarches.com/fiches/procedure-adaptee-mapa) IX. Critères d'attribution Critères de jugement des offres: Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés avec leur ponderation.Prix - 60Le mémoire technique - 25Délai d'exécution - 15 X. Conditions de délai Date limite de réception des offres: 04/11/2024 Heure locale: 17h00Délai minimum de validité des offres: 12 mois XI. Autres renseignements Les offres peuvent uniquement être remises électroniquement. XII. Adresses complémentaires Renseignement d'ordre administratif: Correspondant: Jennifer MERCIERCourriel: jpeuziat@opac-cornouaille.fr Renseignement d'ordre technique: Correspondant: Lionel GOUADONCourriel: lgouadon@opac-cornouaille.fr Adresse à laquelle les documents peuvent être obtenus: Adresse internet: https://www.avispublicsdebretagne.com/ Adresse à laquelle les offres/candidatures/demandes de participation peuvent être envoyées: Adresse internet: https://www.opac-cornouaille.fr/ Date d'envoie à la publication: 30/09/2024