Marchés publics

AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

Travaux

1. Entité adjudicatrice :
Chambre de Commerce et d'Industrie de la Martinique (CCIM), 50, rue Ernest Deproge, B.P 478, 97241 Fort-de-France Cedex, Tel : 05 96 55 28 00/ Fax : 05 96 60 66 68, http://www.martinique.marches.cci.fr

Représentant de l'entité adjudicatrice : M. Claude POMPIERE, Président de la CCIM

2. Procédure de passation :
Marché passé selon une Procédure Adaptée (articles 146 du Code des Marchés Publics)

3. Type de marché :
Travaux

4. Objet du marché :
Construction de structures modulaires à Grant

5. Lieu d'exécution des travaux :
Port de Fort-de-France

6. Caractéristiques principales :
Construction d'une dalle en BA, mise en place des modulaires fournis, aménagement intérieur des modulaires en cloisons sèches, revêtement des sols et cloisons, pose de menuiseries intérieures et extérieures, réalisation aux normes de l'installation électrique, réalisation du réseau téléphonique, réalisation de la plomberie et pose de sanitaires, travaux de peinture et raccordement aux réseaux d'eau potable, EDF, Télécom et d'assainissement

7. Délai d'exécution du marché :
6 mois (dont 1 mois de préparation)

8. Conditions relatives au marché :
- Modalités de financement : Budget CCIM
- Modalités de paiement : Le délai global de paiement est de 30 jours

9. Justificatifs à produire :
Le dossier à remettre par les candidats sera placé sous enveloppe cachetée et comprendra les pièces suivantes :
La lettre de candidature ou DC4 (version avril 2007) téléchargeable à : http://www.minefe.gouv.fr « espace marchés publics » ;
La Déclaration du candidat ou DC5 (version octobre 2008) téléchargeable à : http://www.minefe.gouv.fr « espace marchés publics » ou un document comportant les mêmes informations ;
Un extrait kbis à jour de moins de 3 mois et si nécessaire les pouvoirs de la personne habilitée à engager le Titulaire

En cas de groupement, sa nature et le nom du mandataire
La copie du jugement prononcé si le candidat est en redressement judiciaire

Références professionnelles et capacités techniques (si non indiquées dans le DC5) :
- des certificats de qualifications professionnelles
- une déclaration des effectifs du candidat et l'importance du personnel d'encadrement
- une déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour l'exécution du marché et une déclaration mentionnant les techniciens ou les organismes techniques dont le candidat disposera pour l'exécution du marché
- des certificats établis par des organismes chargés du contrôle de la qualité et habilités à attester la conformité des prestations à des spécifications ou des normes
- la présentation d'une liste des travaux en cours d'exécution ou exécutés au cours des 5 dernières années, indiquant notamment le montant, la date et le maître de l'ouvrage public ou privé, les prestations exécutées en propre et celles sous-traitées

Des attestations d'assurance responsabilité civile et responsabilité professionnelle en cours de validité

Un projet de marché comprenant :
- L'acte d'engagement : cadre ci-joint à compléter, dater et signer par le(s) représentant(s) qualifié(s) du prestataire ;
- la décomposition du prix global forfaitaire dûment complétée
- Un mémoire justificatif

10. Critères de sélection des candidatures :
En vertu de l'article 52 du Code des Marchés Publics seront éliminés :
- les candidats qui n'auront pas fourni l'ensemble des déclarations, certificats ou attestations demandés dûment complétés, datés et signés
- les candidats dont les capacités techniques et financières pour la réalisation du marché seront jugées insuffisants, après analyse des différents documents fournis

11. Critères de jugement des offres :
1. Le prix des prestations (60 %)
2. La valeur technique de la prestation (40 %)

12. Date limite de réception des offres : 17 Juin 2009 à 12 h 00 précises

13. Conditions d'obtention des dossiers :
- sont à télécharger sur le site http://www.martinique.marches.cci.fr. Toutes les modalités de ce type de transmission sont fournies sur le site

14. Conditions de remise des offres :
L'enveloppe sera cachetée portera les mentions suivantes :
"Offre pour : Port de Fort de France - Construction de structures modulaires à Grant - Candidat - NE PAS OUVRIR PAR LE SERVICE COURRIER"

Les plis sont :
- soit remis contre récépissé
- soit expédiés en RAR auprès de :
Chambre de Commerce et d'Industrie de la Martinique
Direction Administrative et Financière - Service Marchés
4ème étage Porte 407 - 50 rue Ernest DEPROGE - 97200 Fort de France

Les plis peuvent être remis :
les lundi, mardi et jeudi de 8 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 16 h 30
les mercredi et vendredi de 8 h 00 à 12 h 00

15. Autres informations :
Les informations d'ordre administratif peuvent être obtenues auprès de :
Chambre de Commerce et d'Industrie de la Martinique
Direction des Concessions - Services Portuaires
Hydrobase - Port de Fort de France - B.P. 782 - 97244 FORT DE FRANCE
Contact : Service Juridique
Tel : 05 96 59 00 55 - 05 96 59 00 56 - 05 96 59 00 00 / Fax : 05 96 71 35 73
Sur le site http://www.martinique.marches.cci.fr ou par courriel : marches@martinique.cci.fr

Les informations d'ordre technique peuvent être obtenues auprès de : S2A - Sarl Société Antillaise d'Architecture 62 Lot. Gondeau, 97212 SAINT JOSEPH
Contact : M. Fabien BURNER, Tel : 05 96 50 38 80 / Fax : 05 96 50 09 12
Sur le site http://www.martinique.marches.cci.fr ou par courriel : marches@martinique.cci.fr

Date d'envoi à la publication : 29 Mai 2009

F2004463