Marchés publics

Département(s) de publication : 60, 78, 77, 95, 75, 2, 93 Annonce No : 25-65244 MAPA Avis de marché Section 1 - Identification de l'acheteur Correspondant : MME. BELLATO Stéphanie Cheffe de projets Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : BIMO (ex GIM) Adresse : num : 64 typevoie : allée allée de Bercy Teledoc 811 75012 PARIS Coordonnées : Courriel : BIMO.NE@finances.gouv.fr Adresse internet du profil d'acheteur : https://www.marches-publics.gouv.fr/entreprise Section 3 - Description du marché Marché de travaux de rénovation d'un bâtiment en lien avec l'installation d'une BSI à Senlis (Oise)Lieu d'exécution : num : 5 typevoie : Rue des Cuirassiers Bâtiment 32 Quartier Ordener à Senlis 60300 SENLIS Section 4 - Caractéristiques du marché L'acheteur accepte des variantes du modèle : non : true Caractéristiques principales : Réaménagement des locaux de manière à accueillir une quarantaine d’agents de la Brigade de Surveillance Intérieure, la création de cellules de retenues et de zones de procédures. Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : Travaux de réhabilitation Section 5 - Durée du marché ou délai d'exécution txtLibre : La durée prévisionnelle des marchés de travaux est précisée dans le CCAP. A titre indicatif, le délai global de réalisation des travaux est estimé à 08,5 mois à compter de l’OS de démarrage notifié au lot n°01. Section 6 - Conditions relative au marché Cautionnement et garanties exigés : Se référer aux pièces du marché - Une retenue de garantie de 5 % sera appliquée sur le marché (3% pour les PME) Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : Se référer aux pièces du marché Section 7 - Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat justificationComment : Se référer aux éléments demandés au sein du RC. Qualifications Particulières demandées pour l’opération : Pour le lot 04 (ELECTRICITE) : Qualibat 5412 / Qualifelec ou équivalents Pour le lot 05 (CVC-PB) : Qualibat 5111 / 5311 / 5312 / 5213 ou équivalents Section 10 - Conditions de délai Date limite de réception des offres : 2025-07-15T10:00:00 Délai minimum de validité des offres : 120 jours Section 11 - Autres renseignements Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : TVX_BSI_SENLIS Renseignements complémentaires : Ces visites seront OBLIGATOIRES pour tous les lots. Les modalités de la visite sont précisées au sein de l'article 5.4 du RC. Les dates sont prédéfinies et indiquées au sein de l'article 5.4 du RC de la consultation. ----- le tribunal territorialement compétent auprès duquel de plus amples renseignements relativement aux voies de recours peuvent être demandés est le : Tribunal administratif d'Amiens Section 12 - Adresses complémentaires envoi : Coordonnées : poste conditionsRemise : Via PLACE : https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=Entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&id=2787718&orgAcronyme=a4n Section 13 - Lots lot : numLot : 1 description : INSTALLATION DE CHANTIER – GROS ŒUVRE – CHARPENTE – COUVERTURE – METALLERIE – ITE – RAVALEMENT – MENUISERIES EXTERIEURES – VRD numLot : 2 description : PLATRERIE – MENUISERIES INTERIEURES – FAUX PLAFONDS numLot : 3 description : PEINTURE – REVETEMENTS DE SOLS – CARRELAGE - FAÏENCES numLot : 4 description : ELECTRICITE COURANT FORT – COURANT FAIBLE numLot : 5 description : CHAUFFAGE – VENTILATION - PLOMBERIE