Marchés publics

Département(s) de publication : 18 Annonce No : 26-53216 FNS Avis de marché Section 1 - Identification de l'acheteur Nom complet de l'acheteur : Conseil Départemental du Cher Type de Numéro national d'indentification : siret N° National d'identification : 22180001400013 Ville : BOURGES Code postal : 18023 Groupement de commandes : non Section 2 - Communication Lien direct aux documents de la consultation : https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematent.login&type=Dce&Idm=1827848 Identifiant interne de la consultation : 2026-TX-SCTB-0111 Intégralité des documents sur le profil d'acheteur : oui Utilisation de moyens de communication non communément disponibles : non Nom du contact : Magalie Poiré Numéro de téléphone du contact : +33 248278000 Section 3 - Procédure Aptitude à exercer l'activité professionnelle - conditions / moyens de preuve : Formulaire Dc1 : Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner Capacité économique et financière - conditions / moyens de preuve : Autres exigences économiques ou financières : Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire Autres exigences économiques ou financières : Les documents relatifs au pouvoir de la personne habilitée pour engager le candidat Assurance responsabilité professionnelle pour les risques : Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels Technique d'achat : autres Date et heure limite de réception des plis : 2026-07-10T12:00:00 Présentation des offres par catalogue électronique : interdite Réduction du nombre de candidats : non Possibilité d'attribution sans négociation : oui L'acheteur exige la présentations de variantes : non Critères d'attribution : énoncé dans le Rc Section 4 - Identification du marché Intitulé du marché : Travaux pour remplacement de la toiture amiantée et le réaménagement des locaux de bureaux du B5 au Centre Fonctionnel des Routes Code CPV - Descripteur principal : 45454000 Type de marché : travaux Description succincte du marché/lot : Procédure adaptée ouverte soumise aux dispositions des articles L. 2123-1 et R. 2123-1 1° du Code de la commande publique. Les prestations sont réparties en 11 lots. Chaque lot fera l'objet d'une attribution séparée. Les prestations sont réglées par des prix forfaitaires. Possibilité de prestations similaires à hauteur de 30% maximum du montant du marché initial et limitées au remplacement de la toiture amiantée et le réaménagement des locaux de bureaux du B5 au Centre Fonctionnel des Routes. Pas de PSE. Variantes autorisées. Période de préparation d'un mois qui débute à compter de la date de notification du marché. Le délai d'exécution des travaux est de 15 mois. L'exécution des travaux débute à compter de la date fixée par l'ordre de service prescrivant de commencer les travaux L'entreprise qui se verra attribuer le marché de travaux, relatif au lot n°2 "Gros oeuvre" devra réaliser une action d'insertion (150 H) (cf art 11 du CCAP) Lieu principal d'exécution du marché : 218 RUE LOUIS MALLET 18000 - Bourges Durée du marché (en mois) : 19 La consultation comporte des tranches : non La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché : non Marché alloti : oui Section 5 - Lots Description succincte du marché/lot : 01 : Désamiantage de la couverture/ charpente métallique/ étanchéité. Désamiantage de la couverture/ charpente métallique/ étanchéité Code CPV - Descripteur principal : 45261100 Lieu d'exécution du lot : 218 RUE LOUIS MALLET 18000 Bourges Description succincte du marché/lot : 02 : Gros oeuvre. Gros oeuvre Code CPV - Descripteur principal : 45223220 Lieu d'exécution du lot : 218 RUE LOUIS MALLET 18000 Bourges Description succincte du marché/lot : 03 : Menuiseries extérieures/ métallerie. Menuiseries extérieures/ métallerie Code CPV - Descripteur principal : 44316500 Lieu d'exécution du lot : 218 RUE LOUIS MALLET 18000 Bourges Description succincte du marché/lot : 04 : Plâtrerie - isolatation. Plâtrerie - isolatation Code CPV - Descripteur principal : 45410000 Lieu d'exécution du lot : 218 RUE LOUIS MALLET 18000 Bourges Description succincte du marché/lot : 05 : Faux plafonds. Faux plafonds Code CPV - Descripteur principal : 45421146 Lieu d'exécution du lot : 218 RUE LOUIS MALLET 18000 Bourges Description succincte du marché/lot : 06 : Menuiseries intérieures. Menuiseries intérieures Code CPV - Descripteur principal : 45421000 Lieu d'exécution du lot : 218 RUE LOUIS MALLET 18000 Bourges Description succincte du marché/lot : 07 : Peintures. Peintures Code CPV - Descripteur principal : 45442100 Lieu d'exécution du lot : 218 RUE LOUIS MALLET 18000 Bourges Description succincte du marché/lot : 08 : Revêtements de sols - carrelages. Revêtements de sols - carrelages Code CPV - Descripteur principal : 45432130 Lieu d'exécution du lot : 218 RUE LOUIS MALLET 18000 Bourges Description succincte du marché/lot : 09 : Signalétique. Signalétique Code CPV - Descripteur principal : 45316200 Lieu d'exécution du lot : 218 RUE LOUIS MALLET 18000 Bourges Description succincte du marché/lot : 10 : Electricité Cfo - Cfa. Electricité Cfo - Cfa Code CPV - Descripteur principal : 09310000 Lieu d'exécution du lot : 218 RUE LOUIS MALLET 18000 Bourges Description succincte du marché/lot : 11 : Chauffage Ventilation climatisation plomberie. Chauffage Ventilation climatisation plomberie Code CPV - Descripteur principal : 45330000 Lieu d'exécution du lot : 218 RUE LOUIS MALLET 18000 Bourges Section 6 - Informations Complementaires Autres informations complémentaires : Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée. Chaque transmission par voie électronique fera l'objet d'un accusé de réception. Le pli sera considéré « hors délai » si le téléchargement se termine après la date et l'heure limites prévues. Si un nouveau pli est envoyé par voie électronique par le même candidat, celui-ci annule et remplace le pli précédent. Le pli peut être doublé d'une copie de sauvegarde transmise dans les délais impartis, sur support physique électronique ou sur support papier. Aucune forme de groupement n'est imposée à l'attributaire. Les formats de fichiers acceptés par l'acheteur sont précisés dans le règlement de la consultation et sont rappelés lors du dépôt du pli sur le profil d'acheteur. La signature électronique des documents n'est pas exigée, au stade du dépôt de l'offre, pour cette consultation. Les sous-critères retenus pour le jugement des offres sont définis dans le règlement de la consultation. Après examen des offres, le pouvoir adjudicateur engagera des négociations avec tous les candidats. Toutefois, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d'attribuer le marché sur la base des offres initiales, sans négociation. Financement : ressources propres du CD18 Modalités de paiement : 30 jours Pénalités de retard : il sera fait application des pénalités prévues au CCAP. Révision des prix mensuelle (cf art 6.2 du CCAP). Possibilité d'avance (cf art 8.1 du CCAP)