Marchés publics
Tous les appels d’offres et attributions à portée de clic : créez, alertez, prospectez.
Alertes & plus : Recevez des alertes personnalisées sur les appels d’offre pertinant pour votre secteur
Listes personnalisées : Créez des listes sur mesure, en illimité… et toujours gratuites
Exportation des données : Exportez facilement le contenus de vos listes ou résultats de recherches
Veille sur-mesure : Consultez en continu les nouveaux marchés publiés et ne manquez aucune opportunité stratégique pour votre activité.
Commune de Monvert
Cantal
> 90 000 €
Procédure ouverte - autre
Publié :03/06/2026 (Il y a 3 jours)
Date limite de réponses : 29/06/2026 à 2h00 (Dans 22 jours)
Tous les documents
AVIS D'APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE
1 ? Maître de l'Ouvrage : Commune de MONTVERT
2 ? Objet du marché : Travaux de création d'une station d?épuration de type Filtres plantés de roseaux
3 ? Marché : Procédure Adaptée
4 ? Désignation :
- Création d'une nouvelle unité de traitement de type filtres plantés de roseaux
- Démantèlement de la station existante
- Création d'un branchement AEP
5 ? Critères de jugement des offres : Voir le règlement de consultation
6 ? Dossier de consultation :
Téléchargeable sur http://www.achatpublic.com
7 ? Délai d'exécution : 10 semaines
8 ? Début des travaux ? phase EXE : septembre 2026
9 ? Date limite de réception des offres : 29/06/2026 à 12h00
10 ? Renseignements techniques : ACDEAU ? Nicolas DEBERTRAND - 04.71.63.85.72 ? n.debertrand@acdeau.fr
11 ? Date d'envoi du présent avis à la publication : 04 juin 2026