Marchés publics

Département(s) de publication : 40 Annonce No : 26-55256 FNS Avis de marché Section 1 - Identification de l'acheteur Nom complet de l'acheteur : Communauté d'Agglomération du Grand Dax Type de Numéro national d'indentification : siret N° National d'identification : 24400067500151 Ville : DAX Code postal : 40100 Groupement de commandes : non Section 2 - Communication Lien vers le profil d'acheteur : https://demat-ampa.fr Identifiant interne de la consultation : 26GD079 Intégralité des documents sur le profil d'acheteur : oui Utilisation de moyens de communication non communément disponibles : Utilisation de moyens de communication non communément disponibles : https://demat-ampa.fr Nom du contact : Service de la commande publique Adresse mail du contact : commande.publique@grand-dax.fr Section 3 - Procédure Aptitude à exercer l'activité professionnelle - conditions / moyens de preuve : Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner Capacité économique et financière - conditions / moyens de preuve : Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les prestations objet du contrat, réalisées au cours des trois derniers exercices disponibles Capacités techniques et professionnelles - conditions / moyens de preuve : Liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les plus importants (montant, époque, lieu d'exécution, s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés à bonne fin) Technique d'achat : autres Date et heure limite de réception des plis : 2026-06-30T12:00:00.000 Présentation des offres par catalogue électronique : exigee Réduction du nombre de candidats : non Possibilité d'attribution sans négociation : @xsi:type : xs:string L'acheteur exige la présentations de variantes : non Critères d'attribution : Les critères retenus pour le jugement des offres sont pondérés de la manière suivante : Le critère « Prix des prestations » noté 45 sur 100 points (représentant donc un coefficient de 45%) : ce critère sera analysé sur la base du montant total TTC du Détail Quantitatif Estimatif (DQE). Le critère « Valeur technique » noté 45 sur 100 points (représentant donc un coefficient de 45%) : ce critère sera apprécié au regard du cadre de mémoire technique complété par le candidat et selon les sous-critères suivants : - Sous-critère n° 1 – 30 pts : Organisation complète du chantier - Description et plans de travaux de chaque phase de chantier avec les tâches d’exécution associées. - Plan(s) détaillés de l’installation des travaux (base vie, zones de stockage des matériaux et des engins) corrélés aux différentes phases du chantier. - Sous-critère n° 2 – 10 pts : Moyens mis en œuvre spécifiquement dédiés à ce chantier - Les moyens humains et matériels de l’entreprise uniques à ces travaux - Les méthodes d’exécutions identifiées pour ce chantier - Sous-critère n° 3 – 5 pts : Planning d'exécution des travaux - Planning optimisé et cohérent en corrélation avec les différentes phases d’exécution Le critère « Performances en matière de protection de l'environnement » noté 10 sur 100 points (représentant donc un coefficient de 10%) : ce critère sera analysé au regard des éléments présentés en IV) du cadre de mémoire technique à savoir : - Identification et quantification de ressources présentes et réutilisables sur site pour la réduction de l’utilisation des ressources naturelles. - Identification des nuisances exclusivement issues de ces travaux et tous les moyens mis en œuvre pour leurs réductions et la communication auprès des riverains. Section 4 - Identification du marché Intitulé du marché : 26GD079 Travaux d'aménagement de la rue des cités à Dax Code CPV - Descripteur principal : 45233220 Type de marché : travaux Description succincte du marché/lot : Le présent marché a pour objet les travaux d'aménagement de voirie de la rue des cités à Dax. Lieu principal d'exécution du marché : Rue des cités (40100 Dax)  La consultation comporte des tranches : non La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché : non Marché alloti : non Section 5 - Informations Complementaires Autres informations complémentaires : Cette consultation comporte des conditions d'exécution à caractère social et environnemental dont le détail est indiqué dans le CCAP. Le respect de ces dispositions est une condition de la conformité de l'offre. Une offre comportant des réserves ou ne respectant pas ces conditions d'exécution particulières sera déclarée irrégulière au motif du non-respect du cahier des charges. Dans un souci de promotion de l'emploi et de lutte contre l'exclusion, le pouvoir adjudicateur a décidé de faire application des dispositions de l'article L. 2112-2 du Code de la commande publique en incluant dans le CCAP une clause obligatoire d'insertion sociale et de promotion de l'emploi permettant l'accès ou le retour à l'emploi de personnes rencontrant des difficultés sociales et/ou professionnelles particulières. Le dispositif consiste à réserver, dans le cadre de l'exécution des prestations, une partie du temps de travail nécessaire à leur réalisation au bénéfice des publics prioritaires mentionnés dans le CCAP. Le volume horaire d'insertion à la charge du titulaire est indiqué dans le CCAP. L'acte d'engagement fixe le délai d'exécution. L'exécution du marché débute à compter de la date de notification du contrat. L'exécution des travaux débute à compter de la date fixée par l'ordre de service prescrivant de commencer les travaux. Le délai d'exécution des travaux est fixé par le titulaire dans son acte d’engagement ; il ne peut, toutefois, excéder 16 semaines, hors période de préparation de 2 semaines. Le pouvoir adjudicateur pourra confier au titulaire du marché, en application des articles L. 2122-1 et R. 2122-7 du Code de la commande publique, un ou plusieurs nouveaux marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires. Le dossier de consultation des entreprises est disponible gratuitement à l’adresse électronique suivante : http://www.grand-dax.fr ou https://demat-ampa.fr (référence : 26GD079). Visites sur site : accès libre au site La transmission des documents par voie électronique est effectuée sur le profil d'acheteur du pouvoir adjudicateur, à l'adresse URL suivante : https://demat-ampa.fr. Après examen des offres, le pouvoir adjudicateur pourra engager des négociations avec tous les candidats sélectionnés. Toutefois, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d'attribuer le marché sur la base des offres initiales, sans négociation. Pour tout renseignement complémentaire concernant cette consultation, les candidats transmettent impérativement leur demande par l'intermédiaire du profil d'acheteur du pouvoir adjudicateur, dont l'adresse URL est la suivante : https://demat-ampa.fr. Une procédure de réexamen des conditions d'exécution du marché peut être menée en application des articles L. 2194-1 1° et R. 2194-1 du Code de la commande publique. Toute modification des conditions d'exécution acceptée à l'issue de cette procédure de réexamen fait l'objet d'un avenant au présent marché. L’instance chargée des procédures de recours et auprès de laquelle des renseignements peuvent être obtenus concernant l’introduction des recours est la suivante : Tribunal Administratif de Pau 50 Cours Lyautey 64010 PAU CEDEX Tél : 05 59 84 94 40 Télécopie : 05 59 02 49 93 Courriel : greffe.ta-pau@juradm.fr Adresse internet(U.R.L) : http://www.telerecours.fr