AVIS DE MARCHE

Initial

I. Identification de l'organisme qui passe le marché

OPAC de Quimper-Cornouaille
Informations d'adresse: 85 rue de Kergestin, 29334 QUIMPER CédexTéléphone: +33 298556000URL profil d'acheteur: https://www.avispublicsdebretagne.com/

II. Description du marché

Nature de marché: Marché de TravauxObjet du marché: Réhabilitation d'un ancien commerce et construction de logements - 2 Hent Ar Mor - PLOVANLieu d'exécution: PLOVAN

III. Caractéristiques principales

Des variantes seront-elles prises en compte: oui

IV. Renseignements relatifs aux lots

Possibilité de présenter une offre pour: tous les lots1 - GROS OEUVRE2 - CHARPENTE BOIS - BARDAGE BOIS3 - COUVERTURE ARDOISES / ZINC4 - ETANCHEITE5 - MENUISERIES EXTERIEURES ALUMINIUM6 - METALLERIE - SERRURERIE7 - CLOISONS - DOUBLAGES8 - PLAFONDS SUSPENDUS9 - MENUISERIES INTERIEURES BOIS - AGENCEMENTS10 - REVETEMENTS DE SOLS11 - PEINTURE12 - PLOMBERIE - CHAUFFAGE - VENTILATION - CLIMATISATION13 - ELECTRICITE CFO / CFA14 - TRAITEMENTS DES BOIS15 - TERRASSEMENTS - VOIRIES16 - AMENAGEMENTS EXTERIEURS

V. Durée du marché ou délai d'exécution

La durée de chaque lot est précisée au sein des documents de la consultation.

VI. Conditions relatives au marché

Cautionnement et garanties exigés (le cas échéant): Garantie de parfait achèvement (retenue de garantie de 5 % du montant initial du lot (taxes comprises))Unité monétaire utilisée, l'euro.Les candidatures et offres seront entièrement rédigées en langue française ainsi que les documents de présentation associés.

VII. Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat

Autres renseignements demandés: Situation juridique: - La lettre de candidature modèle DC1 ou D.U.M.E- La déclaration du candidat, modèle DC2 ou D.U.M.E, permettant l'évaluation des capacités professionnelles, techniques et financières du candidat- La copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire- Les Attestations sur l'honneur pour justifier :* Que le candidat n'entre pas dans le cas d'interdiction de soumissionner mentionnée aux Articles L.2141-1 à L.2141-14 du Code de la Commande Publique* Qu'il n'a fait l'objet d'aucune condamnation inscrite au bulletin N° 2 du casier judiciaire pour les infractions visées par le Code du Travail* Qu'il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales pour l'année précédant l'année de la consultation
Capacité économique et financière: 1. Déclaration concernant le chiffre d'affaires global du candidat et, le cas échéant, le chiffre d'affaires du domaine d'activité faisant l'objet du marché public, portant au maximum sur les trois derniers exercices disponibles en fonction de la date de création de l'entreprise ou du début d'activité de l'opérateur économique, dans la mesure où les informations sur ces chiffres d'affaires sont disponibles.
Capacité technique: 1. Une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, assortie d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, la date et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin.2. L'attestation de compétence en cours de validité relative à la prévention des risques amiante pour des interventions en sous-section 4 conformément à l'arrêté du 23 février 2012.

VIII. Type de procédure

Type de procédure: Procédure adaptée

IX. Critères d'attribution

Critères de jugement des offres:
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction

des critères énoncés dans la règlement de la consultation.

X. Conditions de délai

Date limite de réception des offres: 06/07/2026
Heure locale: 17h00Délai minimum de validité des offres: 12 mois

XI. Autres renseignements

Renseignements complémentaires:Les offres peuvent uniquement être remises électroniquement.

XII. Adresses complémentaires

Renseignement d'ordre administratif: Jennifer MERCIERCourriel: jpeuziat@opac-cornouaille.fr
Renseignement d'ordre technique: Thomas LE LONSCourriel: tlelons@opac-cornouaille.fr
Adresse à laquelle les documents peuvent être obtenus: Adresse internet: https://www.avispublicsdebretagne.com/
Adresse à laquelle les offres/candidatures/demandes de participation doivent être envoyées: Adresse internet: https://www.avisoublicsdebretagne.com/
Date d'envoi à la publication : 02/06/2026