Marchés publics
Tous les appels d’offres et attributions à portée de clic : créez, alertez, prospectez.
Alertes & plus : Recevez des alertes personnalisées sur les appels d’offre pertinant pour votre secteur
Listes personnalisées : Créez des listes sur mesure, en illimité… et toujours gratuites
Exportation des données : Exportez facilement le contenus de vos listes ou résultats de recherches
Veille sur-mesure : Consultez en continu les nouveaux marchés publiés et ne manquez aucune opportunité stratégique pour votre activité.
COMMUNE DE ROANNES SAINT MARY
Cantal
> 90 000 €
Procédure ouverte - autre
Publié :09/06/2026 (Il y a 1 mois)
Date limite de réponses : 10/07/2026 à 2h00 (Il y a 15 jours)
Tous les documents
AVIS D'APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE
1 ? Maître de l'Ouvrage : Commune de Roannes-Saint-Mary
2 ? Objet du marché : Travaux de mise aux normes de l'assainissement du bourg
3 ? Marché : Procédure Adaptée
4? Désignation :
- Lot 1 ? Travaux de création d'un filtre planté de roseaux ? 400 EH
- Lot 2 ? Travaux de réhabilitation des réseaux d'assainissement du bourg en tranchée ouverte, FMO d'un poste de relevage et travaux de mise en conformité des branchements privés
- Lot 3 ? Travaux de réhabilitation des réseaux d'assainissement du bourg par la technique de chemisage
5 ? Critères de jugement des offres : Voir le règlement de consultation
6 ? Dossier de consultation : Téléchargeable sur http://www.achatpublic.com
7 ? Délai d'exécution :
- Lot 1 ? 20 semaines
- Lot 2 ? 20 semaines
- Lot 3 ? 10 semaines
8 ? Début des travaux ? phase EXE : 2026
9 ? Date limite de réception des offres : 10/07/2026 à 12h00
10 ? Renseignements techniques : ACDEAU ? Aurélie BALADIER - 04 71 63 85 72 ? a.baladier@acdeau.fr
11 ? Date d'envoi du présent avis à la publication : 09 juin 2026