Marchés publics

Département(s) de publication : 26, 7, 30, 84 Annonce No : 26-60146 FNS Avis de marché Section 1 - Identification de l'acheteur Nom complet de l'acheteur : Ville de Pierrelatte Type de Numéro national d'indentification : siret N° National d'identification : 21260235300014 Ville : Pierrelatte Code postal : 26700 Groupement de commandes : non Section 2 - Communication Lien vers le profil d'acheteur : https://www.achatpublic.com Identifiant interne de la consultation : 20260604 Intégralité des documents sur le profil d'acheteur : oui Utilisation de moyens de communication non communément disponibles : non Nom du contact : WEBER Sylvain Section 3 - Procédure Aptitude à exercer l'activité professionnelle - conditions / moyens de preuve : Pour chaque lot, une lettre de candidature qui permet notamment de justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas mentionnés aux articles L. 2141-1 à L. 2141-6-1 et L. 2141-7 à L. 2141-11 du Code de la commande publique. Capacité économique et financière - conditions / moyens de preuve : Pour chaque lot, une déclaration du chiffre d'affaires global du candidat et le chiffre d'affaires du domaine d'activité faisant l'objet du marché public portant sur les trois derniers exercices disponibles / la preuve d'une assurance pour les risques professionnels pertinents / En cas de redressement judiciaire, la copie du ou des jugements prononcés à cet effet. Capacités techniques et professionnelles - conditions / moyens de preuve : Pour le lot n°1, un certificat de qualification professionnelle QUALIBAT 1111 : Démolition - Déconstruction (Technicité courante) ou qualification équivalente / un certificat de qualification professionnelle QUALIBAT 2111 : Maçonnerie et ouvrage en béton armé (technicité courante) ou qualification équivalente / un certificat de qualification professionnelle QUALIBAT 352 : Fourniture et pose de menuiseries extérieures aluminium ou qualification équivalente / la liste des principaux travaux effectués au cours des cinq dernières années (2022 à 2026), indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé. Pour le lot n°2, la liste des principaux travaux effectués au cours des cinq dernières années (2022 à 2026), indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé) / une certification APSAD ou qualification équivalente APSAD R81 pour les installations de détection intrusion / une certification APSAD ou qualification équivalente APSAD R82 pour les installations de vidéoprotection. Technique d'achat : autres Date et heure limite de réception des plis : 2026-07-22T12:00:00 Présentation des offres par catalogue électronique : interdite Réduction du nombre de candidats : non Possibilité d'attribution sans négociation : oui L'acheteur exige la présentations de variantes : non Section 4 - Identification du marché Intitulé du marché : Travaux de sécurisation de la caserne de gendarmerie Code CPV - Descripteur principal : 45262500 Type de marché : travaux Description succincte du marché/lot : Travaux de maçonnerie, serrurerie, menuiserie extérieure et électricité. Travaux de contrôle d’accès, vidéoprotection et alarme intrusion. Lieu principal d'exécution du marché : Caserne de Gendarmerie, 2 rue de la Roseraie, 26700 PIERRELATTE Valeur estimée (H.T.) : €210000 La consultation comporte des tranches : non La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché : non Marché alloti : oui Section 5 - Lots Description succincte du marché/lot : Lot 1 « Maçonnerie, serrurerie, menuiserie extérieure et électricité ». Il s'agit de travaux de dépose de clôtures grillagées et de portails portillons, déconstruction et de construction de murs de clôtures maçonnés, la fourniture et la pose de portails, portillons et travaux d'électricité et d'automatismes correspondants, la fourniture et la pose de deux menuiseries extérieures. Délai d'exécution du marché public : 16 semaines (dont 2 semaines de préparation + 14 semaines de travaux). Critères attribution : Prix (60 points) - Valeur technique (34 points) - Valeur environnementale (6 points). Sous-critères valeur technique : Moyens matériel et humains affectés au chantier (10 points) / Analyse et compréhension du projet (6 points) / Organisation et planning d'exécution détaillé (6 points) / Méthodologie d'exécution (6 points) / Sécurité hygiène (4 points) / Contrôle qualité (2 points). Sous-critères valeur environnementale : Gestion des déchets (4 points) / Qualité environnementale des produits/recyclage/fin de vie (2 points) Code CPV - Descripteur principal : 45262500 Estimation de la valeur hors taxes du lot : €178000 Lieu d'exécution du lot : Caserne de Gendarmerie, 2 rue de la Roseraie, 26700 PIERRELATTE Description succincte du marché/lot : Lot 2 « Contrôle d'accès, vidéoprotection et alarme intrusion ». Les travaux consistent en la fourniture, l'installation, l'intégration et la mise en service d'un Système de Contrôle d'Accès, d'un Système de Vidéoprotection et d'un Système d'Alarme Intrusion. Délai d'exécution du marché public : 16 semaines (dont 2 semaines de préparation + 14 semaines de travaux). Critères attribution : Prix (60 points) - Valeur technique (32 points) - Valeur environnementale (8 points). Sous-critères valeur technique : Moyens techniques et humains affectés au chantier (5 points) / Compréhension du contexte et des enjeux du projet (5 points) / Méthodologie et organisation (7 points) / Description technique des solutions proposées (8 points) / Qualité, sécurité (3 points) / Essais, réception, formation (2 points) / Maintenance, garanties et qualité de service (2 points). Sous-critères valeur environnementale : Performance énergétique des équipements proposés (3 points) / Gestion des déchets et recyclage des matériels (2 points) / Organisation du chantier à faible impact environnemental (1 point) / Durabilité, maintenance et réparabilité des installations (2 points) Code CPV - Descripteur principal : 35120000 Estimation de la valeur hors taxes du lot : €32000 Lieu d'exécution du lot : Caserne de Gendarmerie, 2 rue de la Roseraie, 26700 PIERRELATTE Section 6 - Informations Complementaires Détail sur la visite : Pour chaque lot, demande de visite à effectuer via le profil acheteur www.achatpublic.com Indiquer le lot et les coordonnées de la personne à contacter (nom, prénom, n° de téléphone fixe et/ou portable, courriel). Tout est anonyme, aucun autre candidat n'aura connaissance des informations demandées. Autres informations complémentaires : Délai minimum de validité des offres : 6 mois à compter de la date limite de réception des offres. Modalités essentielles de financement : ressources propres. Modalités essentielles de paiement : acomptes mensuels versés par mandat administratif sous 30 jours à compter de la date de réception de la demande de paiement. Avance de 5 % du montant Euros TTC du marché versée par mandat administratif sous 30 jours à compter de la notification du marché. Dans le cadre de cette procédure adaptée, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de négocier. La négociation peut porter sur tous les éléments de l'offre. En cas de négociation, le pouvoir adjudicateur se réserve également la possibilité d'attribuer le marché public sur la base des offres initiales non négociées. Sont autorisés les groupements solidaires, les groupements conjoints et les groupements conjoints avec mandataire solidaire. Unité monétaire utilisée: l'euro. Retenue de garantie ou garantie à 1ère demande de 5 % du montant initial TTC du marché (caution personnelle et solidaire refusée) augmenté, le cas échéant, du montant des modifications du marché en cours d'exécution. Pour chaque lot, l'acheteur se réserve la possibilité de commander des prestations supplémentaires en application de l'article R. 2122-7 du Code de la commande publique et dans la limite maximale de 50 % du montant initial Euros HT du lot concerné.