Marchés publics

Département(s) de publication : 974 Annonce No : 26-65450 FNS Avis de marché Section 1 - Identification de l'acheteur Nom complet de l'acheteur : Commune de Saint-Joseph - Service de la Commande Publique Type de Numéro national d'indentification : siret N° National d'identification : 21974012300019 Ville : Saint-Joseph Code postal : 97480 Groupement de commandes : non Section 2 - Communication Lien vers le profil d'acheteur : https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2026_uRgjrlm4X6 Identifiant interne de la consultation : 26PA006 Intégralité des documents sur le profil d'acheteur : oui Utilisation de moyens de communication non communément disponibles : non Nom du contact : Pôle Administratif Communal - Service Commande Publique Adresse mail du contact : scp@saintjoseph.re Numéro de téléphone du contact : +33 262358009 Section 3 - Procédure Aptitude à exercer l'activité professionnelle - conditions / moyens de preuve : • Les documents indiquant le nom et la qualité de la personne signataire ayant pouvoir d'engager l'entreprise et en cas de groupement, les documents relatifs au pouvoir de signature donné par les co-traitants à cette personne. • La copie du ou des jugements prononcés, s'il est en redressement judiciaire. • Une déclaration sur l'honneur pour justifier qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés aux articles L.2141-1 à L.2141-11 du Code de la Commande Publique. Capacité économique et financière - conditions / moyens de preuve : Déclaration concernant le chiffre d'affaire global et le chiffre d'affaire concernant les travaux objet du marché, réalisés aux cours des trois derniers exercices disponibles. Capacités techniques et professionnelles - conditions / moyens de preuve : • Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années ; • Indication des titres d'études et/ou professionnels de l'opérateur économique, et notamment des responsables de prestation de services ou de conduite des travaux de même nature que celle du marché ; • Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature ; • Présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin. Technique d'achat : autres Date et heure limite de réception des plis : 2026-07-29T16:00:00 Présentation des offres par catalogue électronique : interdite Réduction du nombre de candidats : non Possibilité d'attribution sans négociation : oui L'acheteur exige la présentations de variantes : non Section 4 - Identification du marché Intitulé du marché : Travaux de construction de la maison pour tous de la crête 2ème village sur la commune de Saint-Joseph - Relance du lot peinture (marché n° 26PA006) Code CPV - Descripteur principal : 45442100 Type de marché : travaux Description succincte du marché/lot : La consultation a pour objet la construction de la Maison Pour Tous de la Crête 2ème village sur la commune de Saint-Joseph - Lot Peinture. Cette relance fait suite à une précédente consultation déclarée sans suite pour motif d'intérêt général. Les prestations, objet de la présente consultation, ne font l'objet d'aucune décomposition en tranches. La présente consultation ne concerne que le lot n°9 « Peinture ». Les autres lots sont en cours d'attribution. Pour mémoire, l'opération de travaux est décomposée en 9 lots : - Lot n°1: VOIRIE RÉSEAUX DIVERS - Lot n°2: GROS OEUVRE - Lot n°3: CHARPENTE COUVERTURE - Lot n°4: MENUISERIE ALUMINIUM - Lot n°5: MENUISERIE BOIS - Lot n°6: PLOMBERIE - Lot n°7: ÉLECTRICITÉ - CLIMATISATION - Lot n°8: REVÊTEMENTS DE SOLS ET MURAUX - Lot n°9: PEINTURE Le projet est susceptible d'être cofinancé par l'Union Européenne et la Région Réunion via le F.E.D.E.R (Investissement Territorial Intégré). Lieu principal d'exécution du marché : Saint-Joseph (Ile de la Réunion) La consultation comporte des tranches : non La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché : non Marché alloti : non Section 5 - Informations Complementaires Autres informations complémentaires : La présente consultation est lancée suivant la procédure adaptée, définie aux articles R.2113-1, R.2123-1 et R.2123-4 et R.2131-12-2° du Code de la Commande Publique. Le projet est susceptible d'être cofinancé par l'Union Européenne et la Région Réunion via le F.E.D.E.R (Investissement Territorial Intégré). Date et heure limites de réception des offres : le mercredi 29 juillet 2026 à 16H00 locales (12H00 GMT). Délai d'exécution et durée du marché: Pour chaque lot, le délai de la période de préparation des travaux court à compter de la date fixée par l'ordre de service qui prescrira de commencer la période de préparation du chantier. Ce délai, qui n'est pas compris dans la période d'exécution des travaux, est fixé à 30 jours calendaires. Pour chacun des lots, le délai d'exécution des travaux est laissé à la libre initiative des candidats qui devront le préciser à l'article 5 de l'acte d'engagement, sans toutefois pouvoir excéder le délai de réalisation des travaux ci-dessous. Pour l'ensemble des lots, le délai de réalisation devra s'inscrire dans le planning prévisionnel, fixant un délai d'exécution TCE d'une durée maximum de 365 jours calendaires. Ce délai court à compter de la date fixée par l'ordre de service prescrivant de commencer les travaux et se conformera au phasage organisationnel retranscrit sur le planning prévisionnel qui sera établi à l'issue de la période de préparation de chantier. Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères pondérés énoncés ci-dessous : • Prix des prestations - Pondération : 50% (soit 50 points) ; • Valeur technique (appréciée au regard du mémoire justificatif du candidat) - Pondération : 30 % (soit 30 points) ; • délai d'exécution - Pondération : 20 % (soit 20 points) (apprécié au regard de la méthodologie employée pour l'exécution des prestations s'intégrant dans le délai global des travaux (planning - phasage prévisionnels, nature des interventions, coordination « interne/externe »…). Soit une note totale de 100 points maximum.