Marchés publics

Département(s) de publication : 13 Annonce No : 26-68267 MAPA Avis de marché Section 1 - Identification de l'acheteur Correspondant : Pascal CHEYLAN / Monica DUPLAN Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : MAIRIE DE SAUSSET LES PINS Adresse : Hôtel de Ville - Place des droits de l'homme 13960 SAUSSET LES PINS Coordonnées : Courriel : p.cheylan@saussetlespins.fr Adresse internet du profil d'acheteur : https://www.e-marchespublics.com/appel-offre/1171495 Section 3 - Description du marché MISSION D'ASSISTANCE A MAITRISE D'OUVRAGE (AMO) - ACCOMPAGNEMENT DANS LA DEMARCHE BATIMENTS DURABLES MEDITERRANEENS (BDM) POUR L'OPÉRATION DE RÉHABILITATION ET DE RÉNOVATION DE LA SALLE DES ARTS ET DE L'ANCIENNE CASERNE Section 4 - Caractéristiques du marché L'acheteur accepte des variantes du modèle : non Caractéristiques principales : Le Maître d'Ouvrage a décidé d'inscrire l'opération dans la démarche BDM (Bâtiments Durables Méditerranéens) portée par l'association EnvirobatBDM. Le présent marché a pour objet de retenir un prestataire pour une mission d'Assistance à Maîtrise d'Ouvrage (AMO) - Accompagnement BDM. Ce prestataire interviendra comme tiers de confiance, transversalement auprès de la Commune, de l'équipe de Maîtrise d'Oeuvre (MOE) et de l'AMO technique retenu pour réaliser actuellement le Programme Technique Détaillé de l'opération (PTD). Le rôle du coordinateur sera donc depuis la phase de programmation jusqu'à l'évaluation des performances deux ans après la livraison La part de l'enveloppe financière prévisionnelle hors TVA affectée aux travaux par le maître de l'ouvrage est de 6 000 000 euros Hors taxes. Section 5 - Durée du marché ou délai d'exécution 48 mois à compter de la notification du marché Section 6 - Conditions relative au marché Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : Ressources Propres (budget) - Paiement par virement administratif sous 30 jours Section 7 - Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat Commentaire sur les justifications : Tribunal compétent : Tribunal Administratif de Marseille Voies de recours : voir les articles L 551-1 et suivants du Code de Justice Administrative Section 10 - Conditions de délai Date limite de réception des offres : 2026-08-06T12:00:00Z Délai minimum de validité des offres : 90 jours