Marchés publics
Tous les appels d’offres et attributions à portée de clic : créez, alertez, prospectez.
Alertes & plus : Recevez des alertes personnalisées sur les appels d’offre pertinant pour votre secteur
Listes personnalisées : Créez des listes sur mesure, en illimité… et toujours gratuites
Exportation des données : Exportez facilement le contenus de vos listes ou résultats de recherches
Veille sur-mesure : Consultez en continu les nouveaux marchés publiés et ne manquez aucune opportunité stratégique pour votre activité.
MAIRIE DE NANCE
Jura
> 90 000 €
Procédure ouverte - Travaux de construction, BTP
Publié :13/07/2026 (Il y a 10 jours)
Date limite de réponses : 11/09/2026 à 2h00 (Dans 1 mois)
Tous les documents
Avis d'appel public à la concurrenceMarchés de travaux
Commune de NANCE
Avis d'appel public à la concurrence
Marchés de travaux
Nom et adresse de l'organisme acheteur :
Commune de NANCE - 3, rue des Maquisards 39140 NANCE - Tél : 03 84 48 10 96
Correspondant : M. COURVOISIER Sébastien, Maire
Objet du marché de travaux : restructuration d'une ancienne maison d'habitation en locaux tertiaires
Décomposition en lots :
Lot 01 : TERRASSEMENTS - V.R.D.
Lot 02 : DÉMOLITION - MAÇONNERIE
Lot 03 : ENDUITS EXTÉRIEURS
Lot 04 : CHARPENTE - COUVERTURE - ZINGUERIE
Lot 05 : MENUISERIES EXTÉRIEURES BOIS-ALUMINIUM
Lot 06 : MENUISERIES INTÉRIEURES BOIS
Lot 07 : PLAQUISTERIE - PEINTURE - ISOLATION
Lot 08 : CHAPE - CARRELAGE - FAÏENCE - REVETEMENTS DE SOLS
Lot 09 : PLOMBERIE - SANITAIRE
Lot 10 : CHAUFFAGE - VENTILATION
Lot 11 : ELECTRICITÉ
Lieu d'exécution : 15, rue de l'église 39140 NANCE
Délai d'exécution : 12 mois de travaux + 1 mois de préparation
Période prévisionnelle de début du chantier : octobre 2026
Critères de choix de l'offre :
Prix (60%) - Cohérence technique (40%)
Procédure de passation : Procédure adaptée, code de la commande publique
Date limite de remise des offres :
vendredi 11 septembre 2026, à 17h00
Obtention du cahier des charges :
https://www.e-marchespublics.com/
Conditions de remise des offres : par voie électronique uniquement, sur le profil d'acheteur du pouvoir adjudicateur à l'adresse URL suivante : https://www.e-marchespublics.com/
Renseignements techniques : CARTALLIER ARCHITECTES - Tél : 03 84 44 54 70
Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal Administratif de Besançon - 30, rue Charles Nodier 25044 BESANÇON CEDEX
Renseignements concernant l'introduction des recours : Greffe du Tribunal Administratif de Besançon
Autres renseignements :
se référer au règlement de consultation
Date d'envoi de l'avis à la publication : 08/07/2026