Marché public non trouvé

1.1.

Acheteur

Nom officiel: GrandLyon Habitat

Adresse électronique: marchesglh@grandlyonhabitat.fr

Forme juridique de l’acheteur: Organisme de droit public

Activité du pouvoir adjudicateur: Logement et équipements collectifs

2.1.

Procédure

Titre: Remplacement de 22 ascenseurs - Résidence LÉO LAGRANGE - 69200 VÉNISSIEUX

Description: La présente consultation a pour objet le remplacement de 22 ascenseurs de la résidence Léo Lagrange à VÉNISSIEUX. Les prestations font l'objet d'un lot unique Le marché est réparti en 6 phases, comme suit : - Phase 1 : Bâtiment N - Phase 2 : Bâtiment O2 - Phase 3 : Bâtiment O1 - Phase 4 : Bâtiment K2 - Phase 5 : Bâtiment L - Phase 6 : Bâtiment K1 Il sera attribué un marché à prix mixte révisables, confié à une entreprise unique ou un groupement. En cas de candidature groupée, le mandataire du groupement sera obligatoirement solidaire de chacun des membres du groupement. Le délai d'exécution est fixé dans le marché et ne peut en aucun cas être changé. À titre d'information, le démarrage prévisionnel du chantier est prévu pour : SEPTEMBRE 2026. Délai global de l'opération : 31 mois période de préparation incluse (3 mois par phase) à compter de l'ordre de service de démarrage de chantier (un OS par phase). Les dates prévisionnelles de démarrage par phase et les délais d'exécution sont précisées au règlement de consultation

Identifiant de la procédure: 896d270b-cdd3-4a0c-9caa-be445f65bf49

Identifiant interne: 2025-1412/AOO/ASC L.LAGRANGE/DP

Type de procédure: Ouverte

La procédure est accélérée: non

2.1.1.

Objet

Nature principale du marché: Travaux

Nomenclature principale (cpv): 45313100 Travaux d'installation d'ascenseurs

Nomenclature complémentaire (cpv): 45313100 Travaux d'installation d'ascenseurs

2.1.4.

Informations générales

Base juridique:

Directive 2014/24/UE

5.1.

Lot: LOT-0000

Titre: Remplacement de 22 ascenseurs - Résidence LÉO LAGRANGE - 69200 VÉNISSIEUX

Description: La présente consultation a pour objet le remplacement de 22 ascenseurs de la résidence Léo Lagrange à VÉNISSIEUX. Les prestations font l'objet d'un lot unique Le marché est réparti en 6 phases, comme suit : - Phase 1 : Bâtiment N - Phase 2 : Bâtiment O2 - Phase 3 : Bâtiment O1 - Phase 4 : Bâtiment K2 - Phase 5 : Bâtiment L - Phase 6 : Bâtiment K1 Il sera attribué un marché à prix mixte révisables, confié à une entreprise unique ou un groupement. En cas de candidature groupée, le mandataire du groupement sera obligatoirement solidaire de chacun des membres du groupement. Le délai d'exécution est fixé dans le marché et ne peut en aucun cas être changé. À titre d'information, le démarrage prévisionnel du chantier est prévu pour : SEPTEMBRE 2026. Délai global de l'opération : 31 mois période de préparation incluse (3 mois par phase) à compter de l'ordre de service de démarrage de chantier (un OS par phase). Les dates prévisionnelles de démarrage par phase et les délais d'exécution sont précisées au règlement de consultation

Identifiant interne: T-PF-1779840

5.1.1.

Objet

Nature principale du marché: Travaux

Nomenclature principale (cpv): 45313100 Travaux d'installation d'ascenseurs

Nomenclature complémentaire (cpv): 45313100 Travaux d'installation d'ascenseurs

5.1.3.

Durée estimée

Date de début: 01/09/2026

Durée: 31 Mois

5.1.6.

Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE

Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): oui

5.1.10.

Critères d’attribution

Critère:

Type: Qualité

Description: Qualité des produits proposés

Catégorie du critère d’attribution poids: Pondération (pourcentage, valeur exacte)

Nombre critère d’attribution: 50

Critère:

Type: Qualité

Description: Délais d'immobilisation et stock

Catégorie du critère d’attribution poids: Pondération (pourcentage, valeur exacte)

Nombre critère d’attribution: 10

Critère:

Type: Coût

Description: Prix des prestations

Catégorie du critère d’attribution poids: Pondération (pourcentage, valeur exacte)

Nombre critère d’attribution: 40

5.1.15.

Techniques

Accord-cadre:

Pas d’accord-cadre

Informations sur le système d’acquisition dynamique:

Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16.

Informations complémentaires, médiation et recours

Organisation chargée des procédures de recours: Tribunal administratif de Lyon

Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Tribunal administratif de Lyon

Valeur de tous les contrats attribués dans cet avis: 1 700 000,00 EUR

6.1.

Résultat – Identifiants des lots: LOT-0000

Statut sélection adjudicataire/attributaire: Au moins un lauréat a été choisi.

6.1.2.

Informations sur les adjudicataires/attributaires

Adjudicataire/attributaire:

Nom officiel: TK ELEVATOR FRANCE

Offre:

Identifiant de l’offre: TEN-0001

Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0000

Valeur de l'offre: 1 687 700,00 EUR

L’offre est une variante: non

Part sous-traitée: Pas encore connu

Informations relatives au marché:

Identifiant du contrat: 2025141200000

Titre: Remplacement de 22 ascenseurs - Résidence Léo Lagrange - 69200 Vénissieux

Date de conclusion du marché/concession: 03/07/2026

6.1.4.

Informations statistiques

Offres ou demandes de participation/candidatures reçues:

Type de soumissions reçues: Offres

Nombre d'offres ou de demandes de participation/candidatures reçues: 4

Type de soumissions reçues: Offres présentées par voie électronique

Nombre d'offres ou de demandes de participation/candidatures reçues: 4

8.1.

ORG-0001

Nom officiel: Avenue-Web Systèmes

Numéro d’enregistrement: 23C8D790-DA8A-460D-3826358BDDC461ED

Ville: Seyssinet-Pariset

Code postal: 38170

Subdivision pays (NUTS): Isère (FRK24)

Pays: France

Adresse électronique: publications-joue@aws-france.com

Téléphone: +33480041260

Rôles de cette organisation:

TED eSender

8.1.

ORG-0002

Nom officiel: GrandLyon Habitat

Numéro d’enregistrement: 4146

Adresse postale: 2 Place de Francfort Cs 13754

Ville: Lyon

Code postal: 69444

Subdivision pays (NUTS): Rhône (FRK26)

Pays: France

Point de contact: Freixinos Jean-Noël

Adresse électronique: marchesglh@grandlyonhabitat.fr

Téléphone: 0472746800

Adresse internet: http://www.grandlyonhabitat.fr

Profil de l’acheteur: http://www.grandlyonhabitat.fr

Rôles de cette organisation:

Acheteur

8.1.

ORG-0003

Nom officiel: Tribunal administratif de Lyon

Numéro d’enregistrement: 23C8D7B9-DF61-EE75-5C96B5AC474807DB

Adresse postale: 184, rue Duguesclin

Ville: Lyon

Code postal: 69433

Subdivision pays (NUTS): Rhône (FRK26)

Pays: France

Adresse électronique: greffe.ta-lyon@juradm.fr

Téléphone: 0487635000

Télécopieur: 0487635250

Adresse internet: http://lyon.tribunal-administratif.fr/

Rôles de cette organisation:

Organisation chargée des procédures de recours

8.1.

ORG-0004

Nom officiel: Tribunal administratif de Lyon

Numéro d’enregistrement: 23C8D7D4-C4A5-6804-8EA33E10C9891B06

Adresse postale: 184, rue Duguesclin

Ville: Lyon

Code postal: 69433

Subdivision pays (NUTS): Rhône (FRK26)

Pays: France

Adresse électronique: greffe.ta-lyon@juradm.fr

Téléphone: 0478141010

Télécopieur: 0478141065

Rôles de cette organisation:

Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours

8.1.

ORG-0005

Nom officiel: TK ELEVATOR FRANCE

Taille de l’opérateur économique: Grande

Numéro d’enregistrement: 1779840-1-0-1

Adresse postale: 20 Rue Francois Cevert

Ville: Angers

Code postal: 49000

Subdivision pays (NUTS): Maine-et-Loire (FRG02)

Pays: France

Rôles de cette organisation:

Soumissionnaire

Bénéficiaire effectif:

Nationalité du bénéficiaire effectif: France

adjudicataire/attributaire de ces lots: LOT-0000

Identifiant/version de l’avis: 771db0dc-7ff6-4080-9d6b-f40bf8f13edd - 01

Type de formulaire: Résultats

Type d’avis: Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire

Sous-type d’avis: 29

Date d’envoi de l’avis: 16/07/2026 10:10:51 (UTC+02:00) Heure de l'Europe orientale, heure d'été de l'Europe centrale

Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: français

Numéro de publication de l’avis: 497116-2026

Numéro de publication au JO S: 136/2026

Date de publication: 17/07/2026

Marchés publics

Tous les documents

Marchés publics similaires