Marchés publics

[Semsamar Annonce Légale] Marché de travaux de bâtiment et de VRD pour la construction de 82 Logements locatifs sociaux et de 14 commerces AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE Pouvoir adjudicateur / Entité adjudicatrice Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur : SEMSAMAR (973), Monsieur Patrick WEIRBACK, Centre commercial Family PLAZA ZI Terca, 97351 Matoury, FRANCE. Tel : +33594353561. Fax : +33 594292659. E-mail : pweirback@semsamar.fr. Adresse(s) internet Adresse générale du pouvoir adjudicateur / de l’entité adjudicatrice :http://www.semsamar.fr Site du profil d’acheteur : https://www.marches-securises.fr Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur Logement et développement collectif. Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs : Non Description du marché Objet du marché : Marché de travaux de bâtiment et de VRD pour la construction de 82 Logements locatifs sociaux et de 14 commerces Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : 45210000 Lieu d’exécution ZAC ECOQUARTIER G.OTHILY – AVENUE LEON GONTRAN DAMAS 97354 REMIRE MONTJOLY Code NUTS : FRY30 Caractéristiques principales il s’agit d’un marché de construction de logements sociaux Type de marché Travaux : Exécution Type de procédure Procédure adaptée Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : Ce marché porte sur la construction de 82 logements et de 14 commerces La procédure d’achat du présent avis est couverte par l’accord sur les marchés publics : Non Des variantes seront prises en considération : Oui L’avis implique un marché public. Division en lots : Oui Il convient de soumettre des offres pour : un ou plusieurs lots . Durée du marché ou délai d’exécution Durée en mois : 24 (à compter de la date de notification du marché). Conditions de délai Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : Lundi 17 janvier 2022 – 12:00 Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre Durée en jours : 150 (à compter de la date limite de réception des offres). Conditions relatives au marché Cautionnement et garanties exigés :une retenue de garantie de 5 % sera appliquée sur chaque acompte. La taxe à la valeur ajoutée à la date de signature du marché étant incluse. Elle couvrira les réserves à la réception des travaux Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent :Modalité de financement: LBU -crédit d’impôt -prêt CDC – prêt PEEC -prêt Piv. Forme juridique que devra revêtir le groupement d’opérateurs économiques attributaire du marché :Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de contraindre le groupement à revêtir la forme d’un groupement conjoint avec mandataire solidaire Langues pouvant être utilisées dans l’offre ou la candidature autre que la langue française Français. Unité monétaire utilisée : Euro. L’exécution du marché est soumise à d’autres conditions particulières : Non Conditions de participation Capacité économique et financière Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : voir règlement de consultation Capacité technique Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : voir règlement de consultation Critères d’attribution Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération. 1: CRITERE PRIX 50% 2: VALEUR TECHNIQUE 50% Une enchère électronique sera effectuée : Non Autres renseignements Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur / l’entité adjudicatrice REL MAP 82 BEAURE. Renseignements complémentaires : Ces lots font l’objet d’une relance Procédures de recours Instance chargée des procédures de recours TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE 35 Boulevard du Général de Gaulle BP 633 97200 FORT-DE-FRANCE MARTINIQUE. Introduction des recours – Référé précontractuel : recours possible avant la conclusion du contrat (articles 2 de l’ordonnance n 2009-515 du 7 mai 2009 ; 1441-1 et 1441-2 du code de procédure civile) – Référé contractuel : recours possible après la conclusion du contrat au plus tard au 31ème jour suivant la publication de l’avis d’attribution. En l’absence de publication ou de notification du marché, le recours peut être formé jusqu’à l’expiration d’un délai de six (6) mois à compter du lendemain du jour de la conclusion du contrat. (articles 11 de l’ordonnance n°2009-515 du 7 mai 2009 ; 1441-3 du code de procédure civile). Adresses complémentaires Adresse auprès de laquelle des renseignements d’ordre administratif et technique peuvent être obtenus : PROFIL ACHETEUR , , FRANCE. URL : http://www.marches-securises.fr. Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : PROFIL ACHETEUR , , FRANCE. URL : http://www.marches-securises.fr. Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires (y compris des documents relatifs à un dialogue compétitif et un système d’acquisition dynamique) peuvent être obtenus : PROFIL ACHETEUR , , FRANCE. URL : http://www.marches-securises.fr. Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées : PROFIL ACHETEUR , , FRANCE. URL : http://www.marches-securises.fr. Informations sur les lots LOT N° 4 : MENUISERIE ALUMINIUM Description succinte : il s’agit de travaux de menuiserie aluminium Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : 45210000 LOT N° 5 : SERRURERIE -FERRONNERIE Description succinte :Il s’agit de travaux de serrurerie et de ferronnerie Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : 44316500 LOT N° 8 : EAU CHAUDE SOLAIRE -PHOTOVOLTAIQUE Description succinte : Il s’agit de travaux de pose d’eau chaude solaire et de panneaux photovoltaïque Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : 09321000 LOT N° 9 : CARRELAGES-FAIENCES Description succinte : Marché de travaux de pose et de fourniture de carrelage Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : 45431000 LOT N° 11 : ASCENSEURS Description succinte : Marché de travaux pour la pose et installation d’ascenseurs Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : 42416100 LOT N° 15 : MOBILIER -CLOTURES Description succinte : travaux de mobiliers et de clôtures Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : 45112710 Date d’envoi du présent avis : 21 décembre 2021