Marchés publics

AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE MARCHE DE TRAVAUX 1) Identification de l'organisme qui passe le marché : Maître de l'ouvrage : Commune de REMIRE-MONTJOLY Personne Responsable du Marché (PRIM) : Monsieur le Maire Adresse : Hôtel de Ville - Avenue Jean MICHOTTE 97354 - REMIRE-MONTJOLY Téléphone : 0594 35 90 00 - Télécopieur : 0594 38 21 14 Courrier électronique (e-mail) : mairie.remire-st@wanadoo.fr - Pays : GUYANE FRANCAISE Adresse internet (URL) : www.agysoft.marco-web.fr 2) Type de marché de travaux : Marché de travaux. 3) Type de procédure : Appel d'offres ouvert pour les lots n° 5 et 7. La collectivité utilisera la procédure adaptée Art. 28 du CMP pour l'attribution des lots n° 6,8,9,10,11,12. 4) Objet du marché : 2ème phase de l'aménagement du complexe sportif de REMIRE-MONTJOLY "EQUIPEMENT ET MOBILIER" 5) Lieu d'exécution : Département de la Guyane - commune de REMIRE MONTJOLY. 6) Caractéristiques principales : Nature et étendue de la mission : EQUIPE- MENT ET MOBILIER" Elle est répartie en 8 lots : - Lot n°5 : Sièges des gradins - Lot n°6 : Menuiserie bois - Lot n°7 : Affichage + chronométrage - Lot n°8 : Signalétique - Lot n°9 : Miroiterie - Lot n°10 : Sonorisation - Lot n°11 : Vidéo surveillance - Lot n°12 : Motorisation des portails 7) Description du lot N°5 : La fourniture et la pose des différents sièges sur consoles sur les gradins du stade répartis en 5 zones avec 4 couleurs différentes. - Zone public 1 et 2 : sièges de couleur jaune et vert - Zone officiels et honneurs : sièges de couleur blanc - Zone arbitre : sièges de couleur rouge a) Durée du marché : La durée prévisionnelle et maximale d'exécution est indiquée dans le dossier de consultation. 7) Conditions relatives au marché : a) Cautionnement et garanties exigées : Cautionnement et garanties exigés (le cas échéant) : Retenue de garantie pouvant être remplacée par une caution bancaire. b) Forme juridique que de devra revêtir le groupement de prestataires de services : Le marché sera attribué à une entreprise Générale ou à un Groupement d'entreprises conjointes. 8) Contenu du dossier du candidat a) La première enveloppe intérieure " Candidature " comprendra : Pièces visées aux articles 44 et 45 du Code des marchés publics : - Lettre de candidature (imprimé DC4 conseillé) datée et signée (en cas de groupement d'entreprises, seul le mandataire produit le DC4 indiquant obligatoirement les entreprises membres du groupement) - Déclaration du candidat : - volet 1 (nouvel imprimé DC5 conseillé) datée et signée : - Si le candidat est en redressement judiciaire, la copie du ou des jugements prononcés à cet effet: - Déclaration sur l'honneur du candidat, dûment datée et signée justifiant qu'il a satisfait aux obligations fiscales et sociales conformément aux dispositions de l'article 46 du Code des Marchés Publics ou la déclaration annuelle (imprime DC7 conseillé) ou les certificats délivrés par les administrations et organismes compétents - Dossier présentant les références, les moyens et les compétences de l'entreprise permettant d'apprécier l'adéquation des capacités techniques et financières du candidat ou de son groupement avec les travaux envisagés. b) La seconde enveloppe intérieure " Offre " comprendra l'offre composée de : Un projet de marché comprenant : - Un acte d'engagement (A.E.) - L'additif au CCAP - Le cahier den clauses administratives particulières (C.C.A.P) - Le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) - L'état des prix forfaitaires et - La décomposition des prix forfaitaires présentée conformément à l'article 2 du C.C.A.P. pour les prix forfaitaires suivants : Prix forfaitaires par lots techniques selon le détail estimatif. Un mémoire justificatif des dispositions que l'entrepreneur se propose d'adopter pour l'exécution des travaux. - Des plans d'ensemble et du détail explicitant les offres, - Les indications concernant la provenance des principales fournitures et, éventuellement, les références des fournisseurs correspondants, - Un programme d'exécution des ouvrages, indiquant de façon sommaire la durée prévisionnelle de différentes phases du chantier, - Une note sommaire indiquant les principales mesures prévues pour assurer la sécurité du chantier, - Une note descriptive des installations d'hygiène prévues. 9) Critères de sélection : Les candidats qui seront retenus doivent présenter des références, des garanties techniques et financières jugées suffisantes. 10) Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés cidessous avec leur pondération : 1. Valeur techniques de la proposition : 40%, 2. Prix : 35%, 3. Délai d'exécution : 25%. 11) Date limite de réception des offres : Le Mardi 23 Janvier 2007 avant 13h00. . Délai de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres. 12) Renseignements administratif et technique ou autres : Les dossiers de consultation seront retirés gratuitement à l'adresse suivante : MAIRIE de REMIRE-MONTJOLY Service technique - Bureau d'études Avenue Jean MICHOTTE 97354- REMIRE-MONTJOLY Téléphone : 05 94 35 90 00 Télécopieur : 05 94 38 21 14 Pour les renseignements d'ordre administratif et technique : MAIRIE de REMIRE-MONTJOLY Service technique - Bureau d'études Avenue Jean MICHOTTE 97354 - REMIRE-MONTJOLY Téléphone : 05 94 35 90 00 / Télécopieur : 05 94 38 21 14 Adresse où les offres doivent être transmises : Les dossiers des offres transmis sous pli cacheté portant l'adresse suivante : MAIRIE de REMIRE-MONTJOLY Hôtel de Ville - Avenue Jean MICHOTTE 97354 - REMIRE-MONTJOLY Téléphone : 05 94 35 90 00 - Télécopieur : 05 94 38 21 14. devront être adressés par pli recommandé avec avis de réception postal ou remis contre récépissé à l'adresse ci-dessus. La transmission des candidatures et des offres par voie électronique n'est pas autorisée. 13) Date d'envoi de l'avis à la publication : Le Lundi 27 Novembre 2006. Y11160