Marchés publics

AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE COMMUNE DE KOUROU AMÉNAGEMENT DU TERRAIN ANSE V A KOUROU 1. Maître de l'Ouvrage : SOCIETE IMMOBILIERE DE KOUROU (S.I.M.K.O) 33, avenue Jean Jaurès - Boite postale 812 - 97388 KOUROU CEDEX Téléphone : 05 94 32 10 34 - Télécopie : 05 94 32 29 95. 2. Procédure de passation : Appel d'offres passé en application de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 et de l'article 10 du décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005 (consultables sur le site www.simko.fr, rubrique «appels à concurrence»). 3. Objet de la consultation : Desserte voirie et réseaux divers de 24 maisons de ville, 81 logements collectifs en 4 bâtiments R+2, 60 lots libres et une réserve foncière au quartier Anse V à Kourou. Les travaux feront l'objet d'une seule tranche de réalisation, et sont répartis en cinq (5) lots définis ci-après : Lot n°1 : Terrassement & Voirie Lot n°2 : Réseaux d'assainissement Lot n°3 : Refoulement Lot n°4 : Réseaux divers Lot n°5 : Espaces verts et aménagement paysager. Dévolution en marchés de travaux séparés pour chacun des lots. Possibilité est offerte aux candidats de soumissionner pour un, plusieurs ou l'ensemble des lots. 4. Délai d'exécution : Le délai global d'exécution est fixé à onze (11) mois hors période de préparation. 5. Date prévisionnelle de début des travaux : 2° trimestre 2007. 6. Justifications à produire : 1• Lettre de candidature imprimé DC4 dûment complété, daté et signé, 2• Déclaration du candidat : imprimé DC5 dément complété, daté et signé, 3• État annuel des certificats reçus vise par le Trésorier Payeur Général imprimé DC7, (imprimés DC4, DC5 et DC7 disponibles sur le site www.minefi.gouv.fr ou en remplacement du DC7 : Attestation sur l'honneur datée et signée du candidat justifiant qu'ils satisfait aux obligations fiscales et sociales lui incombant au 31 décembre 2005 (article 17-II 2° du décret n°2005-1742). 4• Copie du ou des jugements prononcés si le candidat est en redressement judiciaire. 5• Attestation sur l'honneur dûment datée et signée parle candidat, pour justifier : - que le candidat n'a pas fait l'objet d'une interdiction de concourir, - que le candidat n'a pas fait l'objet, au cours des 5 dernières années, d'une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour les infractions visées aux articles L324-9, L324-10, L341-6, L125-1 et L125-3 du code du travail. 6• Attestations d'assurances Responsabilité Civile et/ou Décennale. Les candidats, offres et documents de présentation associés seront entièrement rédigés en langue française. L'unité monétaire utilisée est l'euro. 7. Critères de jugement des candidatures : Les candidats n'ayant pas fourni l'ensemble des déclarations certificats ou attestations demandées dûment complétées et signés seront éliminés. Les offres seront jugées en fonction et dans l'ordre des critères pondérés suivants : - Valeur technique (notamment la capacité de l'entreprise par rapport aux travaux projetés) : 50%, - Prix des prestations : 50%. 8. Lieu où l'on peut retirer le dossier d'appels d'offres : Les Dossiers de Consultation des Entreprises pourront être retirés à C. G. BUREAUTIQUE SERVICES - 60 rue Edjide DECHESNE à Kourou (Tél.: 05 94 22 89 53) contre paiement d'un chèque de cinquante euros par lot pour frais de reprographie (chèque libellé à l'ordre de la S.I.M.K.O.). Prière de bien vouloir faire les réservations dès la publication du présent avis en adressant une télécopie au 05 94 22 89 56. Par ailleurs, tous frais éventuels d'envoi de dossier seront à la charge du candidat. 9. Date limite de réception des offres : jeudi 22 Février 2007 à 12 heures. 10. Adresse où les offres doivent être transmises : Monsieur le Directeur Général SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DE KOUROU (S.I.M.K.O.) 33, avenue Jean Jaurès - Boite postale 812 - 97388 KOUROU CEDEX Téléphone : 05 94 32 10 34 - Télécopie : 05 94 32 29 95. 11. Délai pendant lequel le soumissionnaire reste engagé par son offre : Quatre-vingt-dix (90) jours. 12. Renseignements d'ordre administratif et technique : Administratif : SOCIETE IMMOBILIÈRE DE KOUROU (S.IM.KO) 33, avenue Jean Jaurès - Boîte postale 812 - 97388 KOUROU CEDEX Téléphone : 05 94 32 10 34 - Télécopie : 05 94 32 29 95 Technique G.T.I.e 20, rue Raymond Cresson - 97310 KOUROU Téléphone : 05 94 32 36 12 - Télécopie : 05 94 32 27 39 13. Date d'envoi à la publication chargée de l'insertion : Mercredi 17 Janvier. 14. Autres organes de publication : Cet avis est consultable également sur le site www.simko.fr rubrique " appels à concurrence ".