Marchés publics

AVIS D'APPEL PUBLIC A CONCURRENCE MARCHE DE TRAVAUX 1. Dénomination, adresse, numéro de téléphone de la personne responsable qui passe le marché : Maître d'ouvrage : Centre Hospitalier Andrée Rosemon Rue des Flamboyants BP 6006 97 306 Cayenne Cedex. 2. Procédure : Marché passé en procédure adaptée en application de l'article 28 du code des marchés publics. Un dossier de consultation sera remis aux entreprises ayant fait acte de candidature et qui auront été validées par la personne responsable du marché. 3. Objet de la consultation : Marché de travaux pour la « réhabilitation des toits terrasses de MCO 2007 » situés à l'hôpital Andrée Rosemon de Cayenne. 4. Caractéristique de la consultation : Les travaux sont réalisés dans des services en fonctionnement. Les candidats se présenteront en entreprise générale ou groupement conjoint et solidaire. 5. Nature des travaux : Le titulaire se verra confier les travaux d'étanchéité deq toits terrasses du MCC et faire les travaux en limitant la gêne pour le personnel de l'hôpital et les malades. 6. Critères de choix des offres par ordre décroissant : 1. Valeur technique de l'offre 50 %, 2. Prix des prestations 40 %, 3. Délai d'exécution 10 %. 7. Pièces justificatives à produire par le candidat et associés : Tous les documents seront rédigés en langue française. Chaque candidat devra fournir les certificats mentionnés à l'article 45 du Code des Marchés Publics : 1. des renseignements permettant d'évaluer les capacités professionnelles, techniques et financières du candidat : a. références pour des prestations de même nature et de même importance exécutées depuis moins de 3 ans, indiquant notamment le montant, la date et le destinataire. b. liste du personnel et qualification, disponible pour l'exécution de la prestation. c. chiffres d'affaires global et afférent aux travaux objets du marché des trois dernières années. d. des documents relatifs auxc pouvoirs de la personne habilitée pour l'engager. 2. Si le candidat est en redressement judiciaire, la copie de ou des jugements prononcés à cet effet. 3. La déclaration que le candidat ne fait pas l'objet d'une interdiction de concourir. 4. Les certificats et déclarations sur l'honneur mentionnées à l'article 46 du code des marchés publics. 5. Les documents ou attestations figurant à l'article R.324-4 du code du travail. 6. L'attestation sur l'honneur que le candidat n'a pas fait l'objet, au cours des cinq dernières années, d'une condamnation inscrite au bulletin n°2 du casier judiciaire pour les infractions visées aux articles L.324-9, L324-10, L.341-6, L.125-1 et L.125-3 du code du travail : • Les points 2 à 6 ne sont pas nécessaires si le candidat utilise des formulaires DC4 (lettre de candidature) et DC5 (déclaration du candidat) à condition de les renseigner intégralement avec précision. 8. Date limite de réception des candidatures : Vendredi 23 Mars 2007 à 12 heures. 9. Remise des candidatures : Les candidatures devront être remises à l'adresse suivante : Centre Hospitalier Andrée ROSEMON à Cayenne Services Economiques - Cellule Marchés Publics rue des Flamboyants - BP 6006 97306 Cayenne. Les enveloppes porteront la mention : Marché de travaux pour « Réhabilitation des toits terrasses du MCO 2007 » - " NE PAS OUVRIR ". 10. Date d'envoi de l'avis en publication : Le 22 Février 2007. 11. Renseignements administratifs ou techniques : Centre Hospitalier Andrée ROSEMoN à Cayenne Services techniques - Mr Grignon Tel: 0594 39 51 19 Mail : serge.grignon@ch-cayenne.fr Y02100