Marchés publics

AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE Marché de travaux - Procédure adaptée CATEGORIE : Etablissement Public Territorial Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Communauté de Communes de l'Ouest Guyanais, 2, rue Bruno AUBERT - Z.A. Gaston Césaire - 97360 MANA - Tél : 05 94 34 05 60 - Télécopie : 05 94 34 83 37. ccog@wanadoo.fr. Objet du marché : Construction d'un hangar atelier pour les Services Technique de la Mairie d'Awala-Yalimapo. Type de marché de travaux : Exécution. Lieu d'exécution : Commune d'Awala-Yalimapo. Lieu de livraison : Commune d'Awala-Yalimapo. Acceptation des variantes : Oui. Prestations divisées en lots (1) : NON. Durée du marché ou délai d'exécution : Durée : 6 mois à compter de la notification du marché. Offre économiquement la plus avantageuse appreciée en fonction (1) des critères énoncés ci-dessous par ordre de priorité décroissante. Délai d'exécution des travaux : 2 : Prix. Date limite de réception des candidatures/offres : Lundi 14 mai 2007 à 12 h 00. Délai minimum de validité den offres : 90 jours, à compter de la date limite de réception des offres. Coordonnons du lieu où l'on peut retirer le cahier des charges : Communauté de Communes de l'Ouest Guyanais - 2, rue Bruno AUBER - Z.A. Gaston Césaire - BP 36 - 97360 MANA - Tél : 0594 34 05 60 - Télécopie : 0594 34 83 37. ccog@wanadoo.fr. Adresse où l'on peut obtenir des renseignements d'ordre administratifs et/ou techniques : JPL ARCEHITECTURE - CENTRE COMMERCIAL MATCH MONTJOLY - 97354 REMIRE MONTJOLY- Tél: 05 94 35 51 60 - Fax: 05 94 35 51 69. Les plis portant la mention " Construction d'un hangar atelier pour les Services Techniques de la Mairie à Awala-Yalimapo" (en haut à gauche de l'enveloppe) devront impérativement contenir deux enveloppes (A et B) cachetées et remis contre récépissé ou envoyés par courrier recommandé avec accusé de réception à l'adresse suivante : Communauté de Communes de l'Ouest Guyanais - 2, rue Bruno AUBER - Z.A. Gaston Césaire - BP 36 - 97320 MANA - Tél : 05 94 34 05 60 - Télécopie: 05 94 34 83 37. ccog@wanadoo.fr. - L'enveloppe A contiendra les justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat (conditions fixées à l'article 45 du CMP) : * Les renseignements permettant d'évaluer les capacités professionnelles, techniques et financières du candidat (ou DC5): * Lettre de candidature avec habilitation du mandataire par ses co-traitants (Ou DC4): * Si le candidat est en redressement judiciaire, la copie du ou des jugements prononcés à cet effet (ou DC5): * Une déclaration sur l'honneur (ou DC5) dûment datée et signée par le candidat pour justiter : a) Qu'il satisfait aux obligations fiscales et sociales au 31/12 de l'annexe n-1: b) Qu'il ne fait pas l'objet d'une interdiction de concourir: c) Qu'il n'a pas fait l'objet au cours des 5 dernières années d'une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour les intractions visées aux art. L324-9, L324-10, L341-6, L125-1, L125-3 du Code du Travail. - L'enveloppe B contiendra l'offre. - La transmission des offres par voie électronique n'est pas autorisée. Date d'envoi du présent avis à la publication : lundi 16 Avril 2007. Y04067