Marchés publics

AVIS D'APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE CONSTRUCTION DE 21 LOGEMENTS (12 L.L.S et 9 L.E.S) Cité MANIL À KOUROU 1. Maître de l'Ouvrage : SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DE KOUROU (S.IM.KO) 33, avenue Jean Jaurès - Boîte postale 812 - 97388 KOUROU CEDEX Téléphone : 0594 32 10 34 Télécopie : 05 94 32 29 95 2. Procédure de passation : Appel Public à la Concurrence selon procédure interne du Maître d'ouvrage en application de l'ordonnance n° 2005-1749 du 6 juin 2005 et du décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005 (consultables sur le site www.simko.fr rubrique « appels à concurrence »). 3. Objet de la consultation : Construction de 21 logements sociaux (12 L.L.S. et 9 L.E.S.) cité Manil à Kourou. Les travaux feront l'objet d'une seule tranche de réalisation, et sont répartis en huit (8) lots définis ci-après : • Lot n° 1 : Gros oeuvre - Platrerie • Lot n° 2 : Charpente - Couverture - Faux plafonds • Lot n° 3 : Menuiseries bois • Lot n° 4 : Menuiseries aluminium - Serrurerie • Lot n° 5 : Plomberie - sanitaires • Lot n° 6 : Électricité - Courants faibles • Lot n° 7 : Revêtements de sols • Lot n° 8 : Peinture Possibilité est offerte aux candidats de soumissionner pour un, plusieurs ou l'ensemble des lots. 4. Délai d'exécution : Le délai d'exécution global est fixé à donne (12) mois, non compris la période de préparation de 1 mois. Date prévisionnelle de début des travaux août 2007. 5. Justifications à produire : 1. Documents relatifs aux pouvoirs de la personne habilitée engager l'entreprise 2. Lettre de candidature imprimé DC4 dûment complété, daté et signé 3. Déclaration du candidat imprimé DC5 dûment complété, daté et signé (l'attention des candidats est attirée sur l'importance des renseignements à fournir sur ces deux derniers documents pour lesquels chaque rubrique devra être remplie avec soin, notamment pour l'examen des garanties profèssionnelles etfinanciètus, critères de choix pour la sélection des entreprises « admises à dire ».4. État annuel des certificats reçus visé par le Trésorier Payeur Général imprimé DC7, (imprimés DC4, DC5 et DC7 disponibles sur le site www.minefi.gouv.fr) ou en remplacement du DC7 : Attestation sur l'honneur datée et signée du candidat justifiant qu'il a satisfait aux obligations fiscales et sociales lui incombant au 31 décembre 2006 (article 17-11-2° du décret n°2005-1742) 5. Copie du ou des jugements prononcés si le candidat est en redressement judiciaire 6. Attestation sur l'honneur dûment datée et signée par le candidat pourjustifier qu'il ne fait l'objet d'aucune des interdictions de soumissionner énumérées à l'article 8 de l'ordonnance n°2005-649 du 6 juin 2005 7. Extrait K bis ou équivalent 8 Attestations d'assurance Responsabilité Civile et/ou Décennale. Les candidatures, offres et documents de présentation associés seront entièrement rédigés en langue française, l'unité monétaire utilisée est l'euro. 6. Critères de jugement : Les candidats n'ayant pas fourni l'ensemble des déclarations, certificats ou attestations demandés dûment complétés et signés seront éliminés. Les offres seront jugées en fonction et dans l'ordre des critères d'attribution pondérés suivants :-la valeur technique des prestations pour 60 %, appréciée au vu du contenu des éléments du mémoire technique justificatif: -le prix des prestations pour 40 %. 7. Lieu où l'on peut retirer le dossier d'appels d'offres : Les Dossiers de Consultation des Entreprises pourront être retirés à : C. G. BUREAUTIQUE SERVICES - 60 rue Edjide DUCHESNE à Kourou (Tél. 05 94 22 89 53) contre paiement d'un chèque de cinquante cures (50 €) par lot pour frais de reprographie (chèque libellé à l'ordre de la S.IM.KO.). Prière de bien vouloir faire les réservations dès la publication du présent avis en adressant une télécopie au 05 94 22 89 56. Par ailleurs, tous frais éventuels d'envoi de dossier seront à la charge du candidat. 8. Date limite de réception des offres : Lundi 04 juin 2007 à 12 heures. 9. Adresse où les offres doivent être transmises: Monsieur le Directeur Général SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DE KOUROU (S.IM.KO) 33, avenue Jean Jaurès Botte postale 812 97388 KOUROU CEDEX Téléphone : 05 94 32 10 34 - Télécopie : 05 94 32 29 95 10. Délai pendant lequel le soumissionnaire reste engagé par son offre : Quatre-vingt-dix (90) jours. 11. Renseignements d'ordre administratif et technique, Administratif : SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DE KOUROU (S.IM.KO) 33, avenue Jean Jaurès - Boîte postale 812 - 97388 KOUROU CEDEX Téléphone: 05 94 32 90 00 - Télécopie: 05 94 32 29 95 Courriel : simko.immo@simko.fr Technique : Atelier d'Architecture Philippe Lamarque C07, Mont Lucas - 97300 CAYENNE Tél: 05 9428 21 40 - fax: 05 94 28 21 49 - ph.lamarque@wanadoo.fr 12. Procédure de recours : L'instance compétente pour les procédures de recours est le Tribunal de Grande Instance de Cayenne - 7, avenue du Général de Gaulle - 97300 CAYENNE - Téléphone : 05 94 29 76 30. Les candidats dont la candidature et/ou l'offre n'ont pas été retenues ont un délai de 2 (deux) mois à compter de la notification de ce rejet pour introduire un recours auprès du greffe du tribunal. 13. Organes de publication : Journal d'annonces légales : France GUYANE Site Internet de la S.IM.KO. : www.simko.fr rubrique " appels à concurrence ". 14. Date d'envoi à la publication chargée de l'insertion : Vendredi 04 mai 2007.