Marchés publics

SIMKO société immobilière de Kourou AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE MARCHE DE TRAVAUX VRD DESSERTE VRD DE 21 LOGEMENTS CITE MANIL À KOUROU 1. Maître de l'Ouvrage: SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DE KOUROU (S.IM.KO) 33, avenue Jean Jaurès - Boîte postale 812 97388 KOUROU CEDEX TÉLÉPHONE : 05 94 32 10 34 - TÉLÉCOPIE : 05 94 32 29 95 2. Procédure de passation : Appel Public à la Concurrence selon procédure interne du Maître d'ouvrage en application de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 et du décret n°2005-1742 du 30 décembre 2005 (consultables sur le site www.simko.fr, rubrique u-" appels à concurrence ") 3. Objet de la consultation : Travaux de VRD pour la construction de 21 logements à la Cité MANIL à KOUROU. Les travaux feront l'objet d'une seule tranche de réalisation, et sont répartis en trois (3) lots définis ci-après : • Lot n° 1 Terrassement - Voirie • Lot n° 2 Réseaux • Lot n° 3 Clôtures - Espaces verts Possibilité est offerte aux candidats de soumissionner pour un, plusieurs ou l'ensemble des lots. 4. Délai d'exécution : Le délai d'exécution global est fixé à cinq (5) mois, non compris la période de préparation de 1 mois. L'intervention des VRD se fera en 2 phases entrecoupées des travaux de bâtiments : la 1 ère phase préalablement aux travaux de bâtiment, la 2nde phase après réalisation du clos et couvert du bâtiment. Date prévisionnelle de début des travaux : août 2007. 5. Justificatifs à produire : 1 • Documents relatifs aux pouvoirs de la personne habilitée à engager l'entreprise 2 • Lettre de candidature : imprimé DC4 dûment complete, daté et signé 3 • Déclaration du candidat: imprimé DC5 dûment complété, daté et signé (l'attention des candidats est attirée sur l'importance des renseignements à fournir sur ces deux derniers documents pour lesquels chaque rubrique devra ête remplie avec soin, notamment pour l'examen des garanties projessionnelles et financières, critères de choix pour la sélection des entreprises " admises à dire " 4 • Etat annuel des certificats reçus visé par le Trésorier Payeur Général: imprimé DC7, (imprimés DC4, DC5 et DC7 disponibles sur le site www.minefi.gouv.fr) ou en remplacement du DC7 : Attestation sur l'honneur datée et signée du candidat justifiant qu'il a satisfait aux obligations fiscales et sociales lui incombant au 31 décembre 2006 (article 17-11-2° du décret n° 2005-1742) 5 • Copie du ou des jugements prononcés si le candidat est en redressement judiciaire 6 • Attestation sur l'honneur dûment datée et signée par le candidat pour justifier qu'il ne fait l'objet d'aucune des interdictions de soumissionner énumérées a l'article 8 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 7 • Extrait K bis ou équivalent . 8 • Attestations d'assurance Responsabilité Civile et/ou Décennale. Les candidatures, offres et documents de ,résentation associés seront entièrement rédigés en langue française, 1 unité monétaire utilisée est l'euro. 6. Critères de jugement : Les candidats n'ayant pas fourni l'ensemble des déclarations, certificats ou attestations demandés dûment complétés et signés seront éliminés. Les offres seront jugées en fonction et dans l'ordre des critères d'attribution pondérés suivants : - la valeur technique des prestations pour 50 %, appréciée au vu du contenu des éléments du mémoire technique justificatif - le prix des prestations pour 50 %. 7: Lieu où l'on peut retirer le dossier d'appels d'offres : Les Dossiers de Consultation des Entreprises pourront être retirés à C. G. BUREAUTIQUE SERVICES - 60 rue Edjide DUCHESNE à Kourou (Tel. 05 94 22 89 53) contre paiement d'un chèque de cinquante euros par lot pour frais de reprographie (chèque libellé à l'ordre de la S.IM.KO.). Prière de bien vouloir faire les réservations dès la publication du présent avis en adressant une télécopie au 05 94 22 89 56. Par ailleurs, tous frais éventuels d'envoi de dossier seront à la charge du candidat. 8. Date limite de réception des offres : Lundi 04 juin 2007 à 12 heures. 9. Adresse où les offres doivent être transmises : Monsieur le Directeur Général SOCIÉTÉ IMMOBILIERE DE KOUROU (S.IM.KO) 33, avenue Jean Jaurès - Boîte postale 812 97388 KOUROU CEDEX TÉLÉPHONE: 05 94 32 1034 - TÉLÉCOPIE: 05 94 32 29 95 10. Délai pendant lequel le soumissionnaire reste engagé par son offre : Quatre-vingt-dix (90) jours. 11. Renseignements d'ordre administratif et technique : Administratif : SOCIETE IMMOBILIERE DE KOUROU (S.IM.KO) 33, avenue Jean Jaurès Boîte postale 812 - 97388 KOUROU CEDEX TELEPHONE : 05 94 32 90 00 - TÉLÉCOPIE : 05 94 32 29 95 COURRIEL : simko.immo@simko.fr Technique : Guyane technique Infrastructure 20 rue Raymond Cresson 97310 KOUROU TELEPHONE: 05 94 32 36 12 - TÉLÉCOPIE : 05 94 32 27 39 12. Procédure de recours : L'instance compétente pour les procédures de recours est le Tribunal de Grande Instance de Cayenne 7, avenue du Général de Gaulle 97300 CAYENNE Téléphone : 05 94 29 76 30. Les candidats dont la candidature et/ou l'offre n'ont pas été retenues ont un délai de 2 (deux) mois à compter de la notification de ce rejet pour introduire un recours auprès du greffe du tribunal. 13. Organes de publication : Journal d'annonces légales France GUYANE Site Internet de la S.IM.KO. : www.simko.fr, rubrique « appels à concurrence ». 14. Date d'envoi à la publication chargée de l'insertion : Vendredi 04 mai 2007