Marchés publics

AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 1) Identification de l'organisme qui passe le marché : Maître de l'ouvrage : Commune de REMIRE-MONTJOLY Personne Responsable du Marché (PRM) : Monsieur le Maire Adresse : Hôtel de Ville - Avenue Jean MICHOTTE 97354 - REMIRE-MONTJOLY Téléphone : 05 94 35 90 00 - Télécopieur : 0594 38 21 14 - Courrier électronique (e-mail) : mairie.remire-st@wanadoo.fr. Pays : GUYANE FRANCAISE Adresse Internet (URL) : www.agysoft.marco-web.fr 2) Type de marché de travaux : Marché de fourniture et de service. 3) Type de procédure : Procédure adaptée Art. 28 du CMP. 4) Objet du marché : Fourniture d'un (1) car de transport scolaire d'une capacité minimum de 60 places y compris le conducteur. 5) Lieu d'exécution : Département de la Guyane - Commune de REMIRE MONTJOLY. 6) Durée du marché : Le délai d'exécution est de (6) six mois. L'entreprise pourra proposé un délai réduit. 7) Conditions relatives au marché :a) Cautionnement et garanties exigées : Cautionnement et garanties exigés (le cas échéant) : Retenue de garantie pouvant être remplacée par une caution bancaire. b) Forme juridique que de devra revêtir le groupement de prestataires de services : Le marché sera conclu en entreprise générale ou groupement d'entreprises solidaires. 8) Contenu du dossier du candidat : Pièces visées aux articles 44 et 45 du Code des marchés publics :- Présentation de la société ou l'entreprise, références et qualifications. - Lettres de candidature (imprimé DC4). - Déclaration du candidat (imprimé DC5). - Etat annuel des certificats reçus, visé par le trésorier payeur Général (Imprimé DC7) ou en remplacement du DC7 declaration prévus aux articles 45 et 46 du C.M.P. - Attestation d'Assurances Responsabilités Civile et Décennale, - Copie du ou de jugements prononces pour les candidats en redressement judiciaire. - Déclaration sur l'honneur du candidat ne faisant pas objet d'une interdiction de concourir. b) La seconde enveloppe intérieure "Offre" comprendra l'offre composée de : - L'acte d'Engagement (AE) daté et signé: - Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) daté et signé: - Le descriptif sommaire, daté et signé: - Le bordereau de prix forfaitaire (BPF), daté et signé. 9) Critères de sélection : Les candidats qui seront retenus doivent présenter des références, des garanties techniques et financières jugées suffisantes. 10) Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération : 1. Valeur techniques de la proposition : 25 %, 2. Prix : 50 %, 3. Délai de livraison : 25 %. 11) Date limite de réception des offres : Le Mardi 03 Juillet 2007 avant 13h00. Délai de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.12) Renseignements administratif et technique ou autres : Les dossiers de consultation seront retirés gratuitement à l'adresse suivante : MAIRIE de REMIRE-MONTJOLY - Service technique - Bureau d'études - Avenue Jean MICHOTTE - 97354 - REMIRE-MONTJOLY - Téléphone : 05 94 35 90 00 - Télécopieur : 05 94 38 21 14. Adresse où les offres doivent être transmises : Les dossiers des offres transmis sous pli cacheté portant adresse suivante : MAIRIE de REMIRE-MONTJOLY Hôtel de Ville - Avenue Jean MICHOTTE - 97354 - REMIRE-MONTJOLY Téléphone : 0594 35 90 00 - Télécopieur : 0594 38 21 14, devront être adressés par pli recommandé avec avis de réception postal ou remis contre récépissé à l'adresse ci-dessus. La transmission des candidatures et des offres par voie électronique n'est pas autorisée. 13) Date d'envoi de l'avis à la publication : Le Vendredi 08 Juin 2007. Y06051