Marchés publics

SIMKOsociété immobilière de KourouCONTRUCTION 39 LOGEMENTS PLS EN HABITAT COLLECTIF R+2 QUARTIER ANSE V À KOUROU Travaux de Bâtiment et VRD Tertiaires 1. Maître de l'ouvrage : SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DE KOUROU (S.IM.KO) 33, avenue Jean Jaurès - Boite postale 812 - 97388 KOUROU CEDEX - Téléphone : 05 94 32 10 34 - Télécopie : 05 94 32 29 95. 2. Procédure de passation : Appel Public à la Concurrence selon la procédure interne du Maître d'ouvrage (décision DG 2006/2286 du 19/06/06) en application de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 et du décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005 (consultables sur le site www.simko.fr rubrique «appels à concurrence»). 3. Objet de la consultation : Réalisation des travaux de bâtiment et de VRD Tertiaires relatifs à la construction de 39 Logements PLS en Habitat Collectif R+2 au quartier ANSE V sur la commune de KOUROU. Les travaux de Bâtiment feront, l'objet d'une seule tranche de réalisation et sont répartis en neuf (9) lots définis ci-après : - Lot BAT n° 1 : Gros oeuvre /Maçonnerie - Lot BAT n° 2 : Charpente bois / couverture - Lot BAT n° 3 : Menuiseries et Mobilier bois - Lot BAT n° 4 : Menuiseries Aluminium - Lot BAT n° 5 : Serrurerie - Lot BAT n° 6 : Plomberie / Sanitaires - Lot BAT n° 7 : Courants forts / Courants faibles - Lot BAT n° 8 : Revêtements - Lot BAT n° 9 : Peintures. Les travaux de VRD feront l'objet d'une seule tronche de réalisation et sont répartis en cinq (5) lots définis ci-après :- Lot VRD n° 1 : Terrassements / Voiries - Lot VRD n° 2 : Assainissement EP-EU - Lot VRD n° 3 : Réseaux divers - Lot VRD n° 4 : Clôture - Lot VRD n° 5 : Espaces verts. Dévolution en marchés de travaux séparés pour chacun des lots. Possibilité est offerte aux candidats de soumissionner pour un, plusieurs ou l'ensemble des lots. Les variantes sont autorisées. Par ailleurs, une variante économique est proposée au lot BAT n°5 par la Maîtrise d'oeuvre bâtiment. 4. Délai d'exécution Le délai global d'exécution de l'ensemble des lots (Bât & VRD( est de 14 mois (y compris période de préparation de 1 mois). 5. Date prévisionnelle de début des travaux : Troisième trimestre 2007. 6. Justificatifs à produire : Les justificatifs à produire quant aux qualités et capacités du candidat, et (hormis le DC4) en cas de groupement d'entreprises par tous les candidats du groupement y compris le mandataire, en cas de sous-traitance par le ou les sous-traitants désignés obligatoirement, sont les suivants :1 • Documents relatifs aux pouvoirs de la personne habilitée à engager l'entreprise: 2 • Lettre de candidature : imprimé DC4 dûment complété, daté et signé: 3 • Déclaration du candidat : imprimé DC5 dûment complété, daté et signé: (l'attention des candidats est attirée sur l'importance des renseignements à fournir sur ces deux derniers documents pour lesquels chaque rubrique devra être remplie avec soin, notamment pour l'examen des garanties professionnelles et financières, critères de choix pour la sélection des entreprises admises à dire): 4 • État annuel des certificats reçus visé parle Trésorier Payeur Général : imprimé DC7 (imprimés DC4, DC5 et DC7 disponibles sur le site www.minefi.gouv.fr) ou en remplacement du DC7 : Attestation sur l'honneur datée et signée du candidat justifiant qu'il a satisfait aux obligations fiscales et sociales lui incombant au 37 décembre 2006 (article l7-II-2° du décret n°2005-1742): 5 • Copie du ou des jugements prononcés si le candidat est en redressement judiciaire: 6 • Attestation sur l'honneur dûment datée et signée par le candidat pour justifier qu'il ne fait l'objet d'aucune des interdictions de soumissionner énoncées à l'article 8 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005: 7 • Extrait Kbis ou équivalent: 8 • Attestations d'assurance Responsabilité Civile et/ou Décennale. Dès qu'ils en sont informés par lettre, les adjudicataires désignés par la commission d'appel d offres seront tenus de produire, avant toute notification de marchés et dans un délai de 2 semaines, les certificats et attestations relatifs à la régularité de leur situation fiscale et sociale mentionnés à l'article 18 du décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005. Les candidatures, offres et documents de présentation associés seront entièrement rédigés en langue française, l'unité monétaire utilisée est l'euro. 7. Critères de jugement : Les candidats n'ayant pas fourni l'ensemble des déclarations, certificats ou attestations demandés dûment complétés et signés seront éliminés. Les offres seront jugées en fonction et dans l'ordre des critères pondérés suivants : - Valeur technique (notamment la capacité de l'entreprise par rapport aux travaux projetés) appréciée au vu du contenu des éléments du mémoire technique justificatif : pondération : 50 %, - Prix : pondération : 50 %. 8. Modalités de financement / paiement : - Financement : fonds propres du Maître d'ouvrage, prêt bancaire. - Paiement : selon les modalités définies à l'article 3 du Cahier des Clauses Administratives Particulières, prix global et forfaitaire avance forfaitaire prévue, acomptes mensuels, Délai global de paiement de 30 jours fin de mois, Virement bancaire. 9. Lieu où l'on peut retirer le dossier d'appels d'offres : Les Dossiers de Consultation des Entreprises pourront être retirés à C. G. BUREAUTIQUE SERVICES - 60 rue Edgide Duchesne à KOUROU (Tél. 05 94 22 89 53) contre paiement, pour frais de reprographie, d'un chèque de cent euros (100 €) en ce qui concerne les lots bâtiment et de cinquante euros (50 €) pour les lots VRD. Les chèques seront libellés à l'ordre de la S.IM.KO. Prière de bien vouloir faire les réservations dès la publication du présent avis en adressant une télécopie au 05 94 22 89 56. Par ailleurs, tous frais éventuels d'envoi de dossier seront à la charge du candidat. 10. Date limite de réception des offres : Jeudi 2 Août 2007 à 12 heures. 11. Adresse où les offres doivent être transmises (uniquement sur support papier) : Monsieur le Directeur Général, SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DE KOUROU (S.IM.KO) - 33, avenue Jean Jaurès - Boîte postale 812 - 97388 KOUROU CEDEX. 12. Délai pendant lequel le soumissionnaire reste engagé par son offre : Cent vingts (120) jours à compter de la date limite de réception des offres. 13. Renseignements d'ordre administratif et technique : SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DE KOUROU (S.IM.KO) 33, avenue Jean Jaurès-Boîte postale 812 97388 KOUROU CEDEX Téléphone : 05 94 32 10 34 - Télécopie : 05 94 32 29 95. 14. Procédure de recours : L'instance compétente pour les procédures de recours est le Tribunal de Grande Instance de Cayenne - 7, avenue du Général de Gaulle - 97300 CAYENNE - Téléphone : 05 94 29 76 30. Les candidats, dont la candidature et/ou l'offre n'ont pas été retenues, ont un délai de 2 (deux) mois à compter de la notification de ce rejet pour introduire un recours auprès du greffe du tribunal. 15. Organes de publication : - Journal d'annonces légales FRANCE GUYANE - Site du Maître d'ouvrage www.simko.fr, rubrique " Appels à concurrence ". 16. Date d'envoi à la publication chargée de l'insertion : Jeudi 21 juin 2007.