Marchés publics

AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 1) Identification de l'organisme qui passe le marché : Maître de l'ouvrage : Commune de REMIRE-MONTJOLY Personne Responsable du Marché (PRM) : Monsieur le Maire Adresse : Hotel de Ville - Avenue Jean MICHOTTE 97354 - REMIRE-MONTJOLY Téléphone : 05 94 35 90 00 Télécopieur : 05 94 38 21 14 Courrier électronique (e-mail) : mairie.remire-st@wanadoo.fr Pays : GUYANE FRANCAISE Adresse Internet (URL) : www.agysoft.marco-web.fr 2) Type de marche de travaux : Marché de travaux. 3) Type de procédure : Procedure adaptes Art. 28 du CMP. 4) Objet du marché : Travaux de grosses réparations des écoles de la commune de REMIRE MONTJOLY. 5) Lieu d'exécution : Département de la Guyane - Commune de REMIRE MONTJOLY. 6) Caractéristiques principales :a) Décomposition en tranche et en lots : Le marché comprendra une tranche ferme et une tranche conditionnelle. b) Nature et étendue des lots : Ils seront répartis en 10 lots : - LOT 01 : ECOLE EDGARD GALLIOT - LOT 02 : ECOLE JACQUES LONY - LOT 03 : ECOLE SAINT ANGE METHON - LOT 04 : ECOLE PARC LINDOR - LOT 05 : ECOLE EMILE GENTILHOMME - LOT 06 : ECOLE JULES MINIDOOUE - LOT 07 : ECOLE MICHEL DIPP - LOT 08 : ECOLE EUGENE HONORIEN - LOT 09 : ECOLE ANNEXE EUGENE HONORIEN - LOT 10 : CLOTURE - LOT 11 : TRAITEMENTS ANTITERMITES Les lots comprendront de la démolition, maçonnerie, revêtement de sol, faux plafond, menuiserie, couverture. c) Durée du marché : La durée prévisionnelle et maximale d'exécution pour chaque lot est indiquée dans le dossier de consultation. 7) Conditions relatives au marché : a) Cautionnement et garanties exigées : Cautionnement et garanties exigés (le cas échéant). Retenue de garantie pouvant être remplacée par une caution bancaire. b) Forme juridique que de devra revêtir le groupement de prestataires de services : Le marché sera connu par lots, un entreprise générale ou groupement d'entreprises soldares. 8) Contenu du dossier du candidat : a) La première enveloppe intérieure - Candidature comprendra : Pièces visées aux articles 44 et 45 du Code des marchés publics : - Présentation de la société ou l'entreprise, références et qualifications. - Lettres de candidature (imprimé DC4). - Déclaration du candidat (imprimé DC5). - Etat annuel des certificats reçus, visé par le trésorier payeur Général (Imprimé DC7) ou en remplacement du DC7 déclaration prévus aux articles 45 et 46 du C.M.P. - Attestation d'Assurances Responsabilités Civile et Décennale. - Copie du ou de jugements prononcés pour les candidats en redressement judiciaire. - Déclaration sur l'honneur du candidat ne faisant pas l'objet d'une interdiction de concourir. b) La seconde enveloppe intérieure " Offre " comprendra l'offre composée de : - L'acte d'Engagement (A.E.), daté et signé. - L'annexe de l'acte d'engagement en cas de sous-traitance, daté et signé. - Le détail estimatif (D.E.), daté et signé. 9) Critères de sélection : Les candidats qui seront retenus doivent présenter des références, des garanties techniques et financières jugées suffisantes. 10) Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération : 1. Valeur technique de la proposition : 45 % 2. Prix : 30 % 3. Délai d'exécution : 25 % 11) Nombre de Candidats : La collectivité se réserve la possibilité d'engager des négociations avec au moins 3 candidats. 12) Date limite de réception des offres : Le 16 Août 2007 avant 13h00. Délai de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres. 13) Renseignements administratifs et techniques ou autres : Les dossiers de consultation seront retirés gratuitement à l'adresse suivante : MAIRIE de REMIRE-MONTJOLY Service technique - Bureau d'études Avenue Jean MICHOTTE 97354 - REMIRE-MONTJOLY Téléphone : 05 94 35 90 00 Télécopieur : 05 94 38 21 14 Pour les renseignements d'ordres administratifs et techniques : MAIRIE de REMIRE MONTJOLY Service technique - Bureau d'études Avenue Jean MICHOTTE 97354 - REMIRE-MONTJOLY Téléphone : 05 94 35 90 00 Télécopieur : 05 94 38 21 14 Adresse où les offres doivent être transmises : Les dossiers des offres transmis sous pli cachets portant l'adresse suivante : MAIRIE de REMIRE-MONTJOLY Hôtel de Ville - Avenue Jean MICHOTTE 97354 REMIRE-MONTJOLY devront être adressés par pli recommandé avec avis de réception postal ou remis contre récépissé à l'adresse ci-dessus. La transmission des candidatures et des offres par voie électronique n'est pas autorisée. 14) Date d'envoi de l'avis à la publication : Le 27 Juillet 2007. Y07147