Marchés publics

MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE PROCEDURE OUVERTE Aménagement paysager et mise en place d'aires de pique-nique sur la commune. 1) Identification de l'organisme qui passe le marché :maître de ouvrage : COMMUNE DE AWALA-YALIMAPO - 97319 AWALA-YALIMAPO Renseignements administratifs : Mairie Centre administratif 97319 AWALA-YALIMAPO - Tél : 05 94 34 76 76 - Fax : 05 94 34 77 77 - Mail mairie©awala-yalimapo.fr. Renseignements techniques : Monsieur Roger KILINAN, Responsable du Service investissement, Mairie - Centre Administratif 97319 Awala Yalimapo - Tél : 0594 34 76 76 - Fax : 0594 34 77 77 - Mail : roger.kilinan©awala-yalimapo.fr. 2) Procédure de passation : Appel d'offres ouvert passé en application des articles 33 et 58 à du Code des Marchés Publics de la République française, à forfait pour l'ensemble des prestations. 3) Objet du marché : Aménagement paysager et mise en place d'aires de pique-nique. Lieu d'exécution : AWALA-YALIMAPO - Guyane française. 4) Caractéristiques générales de l'ouvrage : Nature des prestations : Travaux d'aménagements, Menuiserie et de VRD. Nombre de lots : unique. Délai d'exécution : 4 mois inclus la préparation de chantier. 5) Offres : a) Date limite de réception des offres : Le 9 octobre 2007 à 12 heures délai de rigueur. b) Adresse où elles doivent être transmises : Mairie de Awala-Yalimapo - Centre administratif - 97319 AWALA-YALIMAPO: - Soit par lettre recommandée avec accusée de réception. - Soit remises contre récépissé. Les plis qui seraient remis ou dont l'avis de réception serait délivrés après la date et l'heure seraient rejetés. 7) Renseignements et Justifications : Concernant la qualité et les capacités juridiques, techniques, économiques des candidats : 1 ère enveloppe : garanties professionnelle et financières et en cas de groupement d'entreprises par tous les candidats du groupement y compris le mandataire (article 45 à 47 du CMP) : 1° Lettre de candidature (modèle DC4) Cerfa n° 30-3550. 2° Déclaration du candidat (modèle DC5F, ou DCE pour les étrangers). Cerfa n° 30-3551. 3° Les documents relatifs aux pouvoirs de la personne habilitée à l'engager. 4° Déclaration sur l'Honneur dûment datée et signée justifiant que le candidat a satisfait aux obligations fiscales et sociales lui incombant au 31 Décembre 2004 (en application de l'article 46 du CMP). Les attributaires retenus par la commission d'appel d'offres seront tenus de produire dans un délai de 2 semaines les certificats, les attestations relatifs à la régularité de leur situation fiscale sociale avant toute notification de marchés. Ou Kbis (en remplacement du 4) Les certificats attestant de la régularité de la situation au regard de ses mêmes obligations (situation au 31 Décembre 2004), imprimé DC7 - Cerfa n° 30-3691. 5° Si l'entrepreneur est en redressement judiciaire la copie du ou des jugements prononcés à cet effet. 6° La déclaration que le candidat ne fait pas l'objet d'une interdiction de concourir. 7° Attestation sur l'honneur du candidat indiquant qu'il n'a pas fait l'objet au cours des 5 dernières années d'une condamnation inscrite ou bulletin n° 2 du casier judiciaire pour les intractions visées aux articles L.324-9, L.324-10, L.341-6, L.125-1 et L.125-3 du Code du Travail. 8° Présentation des compétences, des moyens et des références du candidat : - Références de travaux similaires intérieurs à trois ans (ou attestations de maître d'oeuvre). - Attestations d'organisme professionnel ou attestations de maître d'oeuvre ou de maître d'ouvrage justifiant de sa capacité à réaliser ce type de prestation et de moins de trois ans. - chiffre d'affaires des 3 dernières années. - potentiel es personnels de l'entreprise. - potentiel en matériels de l'entreprise. - l'attestation de visite des lieux telle que souhaitée, à l'article 6 du règlement de consultation sera également un élément d'appréciation. SAns respect des dispositions ci-dessus, l'offre ne sera pas examinée. 2e enveloppe : offre de prix proprement dite : Le jugement sera effectué dans les conditions prévues à l'article 52 à 55 du Code des Marchés Publics. Les critères de jugement seront examinés dons l'ordre décroissent suivant : 1. Le valeur technique 2. Le délai d'exécution 3. Le prix des prestations 7) Délai de validité des offres : Quatre vingt-dix (90) jours. 8) Renseignements complémentaires : Monsieur Roger KILINAN - Responsable du Service investissement Mairie - Centre Administratif - 97319 Awala Yalimapo - Tél : 0594 34 76 76 - Fax : 0594 34 77 77 - Mail : roger.kilinan©awala-yalimapo.fr. 9) Date d'envoi à la publication chargés de l'insertion : Le vendredi 31 août 2007. Y09042