Marchés publics
Tous les appels d’offres et attributions à portée de clic : créez, alertez, prospectez.
Alertes & plus : Recevez des alertes personnalisées sur les appels d’offre pertinant pour votre secteur
Listes personnalisées : Créez des listes sur mesure, en illimité… et toujours gratuites
Exportation des données : Exportez facilement le contenus de vos listes ou résultats de recherches
Veille sur-mesure : Consultez en continu les nouveaux marchés publiés et ne manquez aucune opportunité stratégique pour votre activité.
Annonces MAPA
16 151
Annonces d’autres sources
423 158
Annonces du JOUE
138 853
Annonces du BOAMP
237 696
MINDEF
Guyane
> 90 000 €
Procédure ouverte - Type Inconnu
Publié :06/08/2009 (Il y a 17 ans)
Date limite de réponses : -
Tous les documents
Accès aux documents restreint
Vous devez disposer d'un abonnement "Standard" ou "Pro" pour accéder aux documents de cet appel d'offre.Liberté - Egalité - Fraternité
REPUBLIQUE FRANCAISE
SGA
Secrétariat général pour l'administration
MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX
AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
Marché passé selon la procédure adaptée conformément à l'article 26.II.5 et à l'article 28 du code des marchés publics
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur :
MINDEF/SGA/SID/DID CAYENNE
Correspondant : CDT LEHERISSIER Philippe, quartier de la Madeleine BP. 6019, 97306 Cayenne Guyane Française, tél. : 05-94-39-56-76, télécopieur : 05-94-39-56-87.
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.
Principale(s) Activite(s) du pouvoir adjudicateur :
Défense.
Objet du marché :
CAYENNE (973) : Quartier de La Madeleine
Bâtiment multiservices
Lot n°1 : Aménagement de locaux à l'étage
Lot n°2 : Adaptation et extension de la climatisation
Délai d'exécution des travaux :
Le délai d'exécution des travaux est de 6 mois dont 2 mois de période de préparation
A titre indicatif, le commencement des travaux est prévu au courant du dernier trimestre 2009.
Modalités essentielles de financement et de paiement :
Le prix est forfaitaire, ferme et actualisable.
Le financement est assuré par les crédits infrastructure du ministère de la défense.
Forme juridique que devra revêtir l'attributaire du marché :
Le marché sera attribué soit à une entreprise générale, soit à un groupement d'entreprises.
Les offres seront rédigées uniquement en langue française et en euros.
CONDITIONS DE PARTICIPATION :
Les candidats fourniront les documents suivants :
DC4 (intégralement renseigné) et les attestations sur l'honneur et renseignements conformes aux articles 44 et 45 du Code des Marchés Publics ou imprimé DC5 (intégralement renseigné) ainsi qu'une liste de références détaillées des travaux se rapportant à l'objet du marché réalisés au cours des trois dernières années et/ou attestations de maîtres d'oeuvre ; un extrait K-bis, dans le cas ou le candidat est en redressement judiciaire, une copie du jugement.
%
1 Prix : 60
2 Valeur technique : 40
CRITERES D'ATTRIBUTION :
Les critères suivants seront retenus pour le jugement des offres. Ils seront pondérés comme suit
La valeur technique est notée sur cent (100) points à partir de l'étude du mémoire technique selon les sous-critères suivants :
Compétences, qualifications, expériences des personnels pour ce chantier ; effectifs et matériels pour ce chantier : 50 points ;
Organisation du chantier, mode opératoire, planning d'exécution : 20 points ;
Compréhension du projet (fourniture obligatoire du détail quantitatif et estimatif de l'offre) : 25 points, qualité des matériaux et matériels (fourniture obligatoire de fiches techniques): 5 points.
Lieu ou l'on peut retirer ou demander les documents :
Les candidats pourront retirer le dossier de consultation :
- auprès de la direction des travaux de Cayenne à l'adresse géographique suivante :
Direction d'Infrastructure de la Défense à Cayenne Bureau Maîtrise d'oeuvre SMO 2
Quartier de la Madeleine 97306 CAYENNE.
Les horaires sont les suivants :
Tous les jours ouvrables, du lundi au mardi : 06 h 30 à 12 h 00 - 14 h 30 à 17 h 00 et du mercredi au vendredi : 06 h 30 à 12 h 00
- soit par voie électronique sur la Race de Marché Interministérielle (P.M.I.) à l'adresse suivante :
www.marches-publics.gouv.fr.
Date limite de réception des offres : Le mardi 15 septembre 2009 à 12 h 00
Les candidats pourront remettre leur offre à l'adresse géographique citée précédemment (contre récépissé) ou par voie électronique à l'adresse précédente.
Date d'envoi du présent avis à la publication : Le mardi 04 août 2009
REPUBLIQUE FRANCAISE
SGA
Secrétariat général pour l'administration
MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX
AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
Marché passé selon la procédure adaptée conformément à l'article 26.II.5 et à l'article 28 du code des marchés publics
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur :
MINDEF/SGA/SID/DID CAYENNE
Correspondant : CDT LEHERISSIER Philippe, quartier de la Madeleine BP. 6019, 97306 Cayenne Guyane Française, tél. : 05-94-39-56-76, télécopieur : 05-94-39-56-87.
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.
Principale(s) Activite(s) du pouvoir adjudicateur :
Défense.
Objet du marché :
CAYENNE (973) : Quartier de La Madeleine
Bâtiment multiservices
Lot n°1 : Aménagement de locaux à l'étage
Lot n°2 : Adaptation et extension de la climatisation
Délai d'exécution des travaux :
Le délai d'exécution des travaux est de 6 mois dont 2 mois de période de préparation
A titre indicatif, le commencement des travaux est prévu au courant du dernier trimestre 2009.
Modalités essentielles de financement et de paiement :
Le prix est forfaitaire, ferme et actualisable.
Le financement est assuré par les crédits infrastructure du ministère de la défense.
Forme juridique que devra revêtir l'attributaire du marché :
Le marché sera attribué soit à une entreprise générale, soit à un groupement d'entreprises.
Les offres seront rédigées uniquement en langue française et en euros.
CONDITIONS DE PARTICIPATION :
Les candidats fourniront les documents suivants :
DC4 (intégralement renseigné) et les attestations sur l'honneur et renseignements conformes aux articles 44 et 45 du Code des Marchés Publics ou imprimé DC5 (intégralement renseigné) ainsi qu'une liste de références détaillées des travaux se rapportant à l'objet du marché réalisés au cours des trois dernières années et/ou attestations de maîtres d'oeuvre ; un extrait K-bis, dans le cas ou le candidat est en redressement judiciaire, une copie du jugement.
%
1 Prix : 60
2 Valeur technique : 40
CRITERES D'ATTRIBUTION :
Les critères suivants seront retenus pour le jugement des offres. Ils seront pondérés comme suit
La valeur technique est notée sur cent (100) points à partir de l'étude du mémoire technique selon les sous-critères suivants :
Compétences, qualifications, expériences des personnels pour ce chantier ; effectifs et matériels pour ce chantier : 50 points ;
Organisation du chantier, mode opératoire, planning d'exécution : 20 points ;
Compréhension du projet (fourniture obligatoire du détail quantitatif et estimatif de l'offre) : 25 points, qualité des matériaux et matériels (fourniture obligatoire de fiches techniques): 5 points.
Lieu ou l'on peut retirer ou demander les documents :
Les candidats pourront retirer le dossier de consultation :
- auprès de la direction des travaux de Cayenne à l'adresse géographique suivante :
Direction d'Infrastructure de la Défense à Cayenne Bureau Maîtrise d'oeuvre SMO 2
Quartier de la Madeleine 97306 CAYENNE.
Les horaires sont les suivants :
Tous les jours ouvrables, du lundi au mardi : 06 h 30 à 12 h 00 - 14 h 30 à 17 h 00 et du mercredi au vendredi : 06 h 30 à 12 h 00
- soit par voie électronique sur la Race de Marché Interministérielle (P.M.I.) à l'adresse suivante :
www.marches-publics.gouv.fr.
Date limite de réception des offres : Le mardi 15 septembre 2009 à 12 h 00
Les candidats pourront remettre leur offre à l'adresse géographique citée précédemment (contre récépissé) ou par voie électronique à l'adresse précédente.
Date d'envoi du présent avis à la publication : Le mardi 04 août 2009