Marchés publics
Tous les appels d’offres et attributions à portée de clic : créez, alertez, prospectez.
Alertes & plus : Recevez des alertes personnalisées sur les appels d’offre pertinant pour votre secteur
Listes personnalisées : Créez des listes sur mesure, en illimité… et toujours gratuites
Exportation des données : Exportez facilement le contenus de vos listes ou résultats de recherches
Veille sur-mesure : Consultez en continu les nouveaux marchés publiés et ne manquez aucune opportunité stratégique pour votre activité.
Annonces MAPA
14 753
Annonces d’autres sources
404 705
Annonces du JOUE
122 265
Annonces du BOAMP
216 610
CCAS de Le Horps
Mayenne
> 90 000 €
Procédure ouverte - Travaux de construction, BTP
Publié :04/08/2025 (Il y a 1 an)
Date limite de réponses : 15/10/2025 à 2h00 (Il y a 9 mois)
Tous les documents
Accès aux documents restreint
Vous devez disposer d'un abonnement "Standard" ou "Pro" pour accéder aux documents de cet appel d'offre.CCAS de Le Horps
Réfection des couvertures par panneaux isolés et isolation des combles
procédure adaptée
1/ Maître d'ouvrage : CCAS de Le Horps, 2, impasse de La Claie, 53640 Le Horps.
2/ Personne représentant le pouvoir adjudicateur : M. Patrick Soutif, président.
3/ Objet du marché : réfection des couvertures par panneaux isolés et isolation des combles.
Travaux répartis en 1 lot comme suit :
Lot 1 : dépose et nouvelle couverture en panneaux isolés avec isolation des combles.
Délai d'exécution global de l'ensemble des lots : 26 semaines (hors préparation, congés et intempéries).
Démarrage des travaux prévu : décembre 2025.
4/ Procédure de passation : procédure adaptée en application de l’article 27 du décret 2016-360.
Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de négocier les offres conformément au décret n° 2016-360 du 25 ars 2016 relatif aux marchés publics et au règlement de consultation.
5/ Retrait du dossier :
Le dossier de consultation des entreprises pourra être consultable et téléchargeable gratuitement sur la plateforme : http://www.groupe-ada.com rubrique "appel d'offres".
6/ Date limite et lieu de réception des offres : 15 octobre 2025 à 12 h 00.
Les offres devront être remise sous format électronique sur :
www.groupe-ada.com
7/ Justificatifs à produire : conformément au décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, et au règlement de consultation.
8/ Critères d'attribution et pondération : offre la plus avantageuse appréciée en fonction des critères suivants précisés dans le règlement de consultation :
1. prix des prestations 60.00 %,
2. valeur technique à la vue du mémoire technique, dont : 40.00 %
A- Moyens humains, matériaux et fournitures, fiches techniques, mode opératoire pour répondre aux contraintes du chantier, 13.00 %,
B- Qualité des matériaux proposés et la performance thermique 17.00 %,
C- Tenue du planning (durée des tâches, effectif chantier, délai d’exécution, conformité au planning proposé, délai d’approvisionnement, proposition d’optimisation, etc…).
Organisation du chantier (sécurité, mode d’approvisionnement, stockage, propreté, certifications, gestion des déchets, nettoyage), 10.00 %.
9/ Délai de validité des offres : 90 jours.
10/ Renseignements d'ordre administratif et/ou technique sur :
www.groupe-ada.com
11/ Date d'envoi de l'avis à la publication : jeudi 31 juillet 2025.
Réfection des couvertures par panneaux isolés et isolation des combles
procédure adaptée
1/ Maître d'ouvrage : CCAS de Le Horps, 2, impasse de La Claie, 53640 Le Horps.
2/ Personne représentant le pouvoir adjudicateur : M. Patrick Soutif, président.
3/ Objet du marché : réfection des couvertures par panneaux isolés et isolation des combles.
Travaux répartis en 1 lot comme suit :
Lot 1 : dépose et nouvelle couverture en panneaux isolés avec isolation des combles.
Délai d'exécution global de l'ensemble des lots : 26 semaines (hors préparation, congés et intempéries).
Démarrage des travaux prévu : décembre 2025.
4/ Procédure de passation : procédure adaptée en application de l’article 27 du décret 2016-360.
Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de négocier les offres conformément au décret n° 2016-360 du 25 ars 2016 relatif aux marchés publics et au règlement de consultation.
5/ Retrait du dossier :
Le dossier de consultation des entreprises pourra être consultable et téléchargeable gratuitement sur la plateforme : http://www.groupe-ada.com rubrique "appel d'offres".
6/ Date limite et lieu de réception des offres : 15 octobre 2025 à 12 h 00.
Les offres devront être remise sous format électronique sur :
www.groupe-ada.com
7/ Justificatifs à produire : conformément au décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, et au règlement de consultation.
8/ Critères d'attribution et pondération : offre la plus avantageuse appréciée en fonction des critères suivants précisés dans le règlement de consultation :
1. prix des prestations 60.00 %,
2. valeur technique à la vue du mémoire technique, dont : 40.00 %
A- Moyens humains, matériaux et fournitures, fiches techniques, mode opératoire pour répondre aux contraintes du chantier, 13.00 %,
B- Qualité des matériaux proposés et la performance thermique 17.00 %,
C- Tenue du planning (durée des tâches, effectif chantier, délai d’exécution, conformité au planning proposé, délai d’approvisionnement, proposition d’optimisation, etc…).
Organisation du chantier (sécurité, mode d’approvisionnement, stockage, propreté, certifications, gestion des déchets, nettoyage), 10.00 %.
9/ Délai de validité des offres : 90 jours.
10/ Renseignements d'ordre administratif et/ou technique sur :
www.groupe-ada.com
11/ Date d'envoi de l'avis à la publication : jeudi 31 juillet 2025.