Marchés publics

Département(s) de publication : 54, 55, 88 Annonce No : 25-101502 MAPA Avis de marché Section 1 - Identification de l'acheteur Correspondant : MME. PETELICKI Morgane responsable de la gestion budgétaire et des marchés publics Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : CA Nancy Adresse : num : 3, typevoie : Rue Suzanne Regnault Gousset 54000 NANCY Coordonnées : Téléphone : 0354597154 Courriel : mp.sar.ca-nancy@justice.fr Adresse internet du profil d'acheteur : https://www.marches-publics.gouv.fr/entreprise Section 3 - Description du marché prestation de maintenance préventive et corrective des installations anti-intrusion, de contrôle d'accès et de vidéo protection des juridictions judiciaires des ressorts de la cour d'appel de Nancy. 3 lots : Meurthe et Moselle - Meuse - Vosges Section 4 - Caractéristiques du marché L'acheteur accepte des variantes du modèle : non : true Caractéristiques principales : prestation de maintenance des installations anti-intrusion, videoprotection et contrôle d'accès pour les juridictions du ressort de la cour d'appel de Nancy Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : maintenance Section 5 - Durée du marché ou délai d'exécution 36 mois à compter de la notification du marchétxtLibre : 36 mois Section 10 - Conditions de délai Date limite de réception des offres : 2025-10-24T17:00:00 Délai minimum de validité des offres : 90 jours Section 13 - Lots lot : numLot : 1 description : prestations de maintenance préventive et corrective des installations anti-intrusion, de contrôle d'accès de vidéoprotection des juridictions judiciaires e la Meurthe et Moselle numLot : 2 description : prestations de maintenance préventive et corrective des installations anti-intrusion, de contrôle d'accès et de vidéoprotection des juridictions judiciaires de la Meuse numLot : 3 description : prestations de maintenance préventive et corrective des installations anti-intrusion, de contrôle d'accès et de vidéoprotection des juridictions judiciaires des Vosges