Marchés publics

Département(s) de publication : 53 Annonce No : 26-17942 FNS Avis de marché Section 1 - Identification de l'acheteur Nom complet de l'acheteur : VILLE DE LAVAL Type de Numéro national d'indentification : siret N° National d'identification : 21530130000012 Ville : Laval cedex Code postal : 53013 Groupement de commandes : non Section 2 - Communication Lien direct aux documents de la consultation : https://laval.achatpublic.com Identifiant interne de la consultation : 26-037 Intégralité des documents sur le profil d'acheteur : oui Utilisation de moyens de communication non communément disponibles : non Nom du contact : Service commande publique Ville de Laval Adresse mail du contact : commande.publique@laval.fr Section 3 - Procédure Aptitude à exercer l'activité professionnelle - conditions / moyens de preuve : Voir règlement de la consultation Capacité économique et financière - conditions / moyens de preuve : Voir règlement de la consultation Capacités techniques et professionnelles - conditions / moyens de preuve : Voir règlement de la consultation Technique d'achat : autres Date et heure limite de réception des plis : 2026-03-26T23:00:00 Présentation des offres par catalogue électronique : interdite Réduction du nombre de candidats : non Possibilité d'attribution sans négociation : oui L'acheteur exige la présentations de variantes : non Section 4 - Identification du marché Intitulé du marché : Travaux d'aménagement d'une passerelle mixte piétons / cycles rue des Pêcheurs à Laval (53) Code CPV - Descripteur principal : 45000000 Type de marché : travaux Description succincte du marché/lot : Travaux d'aménagement d'une passerelle mixte piétons / cycles rue des Pêcheurs à Laval (53) Lieu principal d'exécution du marché : Laval La consultation comporte des tranches : non La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché : non Marché alloti : non Section 5 - Informations Complementaires Détail sur la visite : La remise des offres est subordonnée à la visite obligatoire des lieux d'exécution du marché par les candidats, sous peine de voir leur offre rejetée. Voir modalités dans le règlement de la consultation (RC). Autres informations complémentaires : Période de préparation : Il est prévu une période de préparation du marché. Le délai de la période de préparation sera proposé par le candidat dans l'acte d'engagement, il en sera tenu compte lors du jugement des offres. La période de préparation comprendra l'ensemble des sujétions de préparation du chantier, incluant notamment les études d'exécution et notes de calcul, les plans d'exécution, la validation et l'approvisionnement des matériaux et équipements, l'organisation et le phasage du chantier, les procédures de sécurité, la signalisation provisoire ainsi que l'obtention des autorisations requises. Le délai de la période de préparation du marché court à compter de la notification du marché. Délai d'exécution du marché : Le délai d'exécution du marché sera proposé par le candidat dans l'acte d'engagement, il en sera tenu compte lors du jugement des offres. Le délai d'exécution tiendra compte de toutes les sujétions techniques, réglementaires, environnementales et organisationnelles, sans possibilité de réclamation ultérieure pour contraintes prévisibles. Le délai d'exécution du marché court à compter d'un ordre de service de démarrage des travaux. Les variantes libres ne sont pas autorisées. Il n'est pas prévu de prestation supplémentaire éventuelle (option). Négociation : Cf. article 5-5 du règlement de la consultation Critères de jugement des candidatures : Conformité juridique et administrative Capacité économique et financière Capacité technique et professionnelle Critères de jugement des offres : 1. Prix jugé au regard du détail quantitatif estimatif (pondération : 30) 2. Valeur technique (pondération : 45) au regard des éléments figurant dans le mémoire technique 3 Performance environnementale de l'entreprise (pondération 15) au regard des éléments figurant dans le mémoire environnemental 4. Délais (délai de préparation et délai d'exécution du marché) (pondération : 10) Cf. modalités article 6 du règlement de la consultation Code CPV : 45000000-7 : Travaux de construction (objet principal) 45111100-9 : Travaux de démolition 45112500-0 : Travaux de terrassement 45262210-6 : Travaux de fondation 45213316-1 : Travaux d'installation de passerelles 45112700-2 : Travaux d'aménagement paysager 45233140-2 : Travaux de voirie